龙建股份: 对于龙建路桥股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券的审核中情认识落实函的回复（2023年年报数据更新） 发布日期：2024-05-09 02:16 点击次数：83 股票简称：龙建股份 股票代码：600853 对于龙建路桥股份有限公司 向不特定对象刊行可转变公司债券的 审核中情认识落实函的回复 保荐机构（主承销商） （上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼） 二〇二四年五月 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 28 日出具的“上证上审（再融资） 〔2023〕436 号” 《对于龙建路桥股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券的审核中情意 见落实函》（以下简称“落实函”）的要求，龙建路桥股份有限公司（以下简称 “龙建股份”、“刊行东说念主”或“公司”）会同中银国际证券股份有限公司（以下 简称“中银证券”、“保荐机构”或“保荐东说念主”）和中审亚太管帐师事务所（特 殊普通合资）（以下简称“中审亚太”、“呈报管帐师”）等相关各方，本着勤 勉守法、丰足守信的原则，对落实函所触及的问题进行了充分的核查、筹商，现 就落实函回复如下，请贵所赐与审核。 对于回复内容释义、时局及补充更新露馅等事项的说明： 公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明 书》”）中的简称具有相似含义，触及召募说明书补充露馅的内容在召募说明书 中以楷体加粗形态列示。 五入所致。 落实函所列问题 黑体 对落实函所列问题的回复 宋体 对落实函所列问题回复的立异 楷体加粗 目 录 问题 1： 请刊行东说念主：聚会应收账款账龄散播、主要客户及性质、对应信用计谋及地 方财政情况等，说明公司应收账款坏账计提比例低于同业业平均水平的原因及 合感性，逐项分析公司长账龄应收账款是否存在后续无法收回的风险，相关坏 账准备计提是否充分。 请保荐机构及呈报管帐师进行核查并发标明确认识。 回复： 一、聚会应收账款账龄散播、主要客户及性质、对应信用计谋及地方财政 情况等，说明公司应收账款坏账计提比例低于同业业平均水平的原因及合感性； （一）应收账款账龄散播 评释期各期末，公司应收账款余额过甚账龄的散播情况如下表所示： 单元：万元 账龄 金额 占比 金额 占比 金额 占比 悉数 958，462.59 100.00% 601，091.68 100.00% 413，137.01 100.00% 评释期各期末，公司 3 年以内的应收账款余额占比差异为 86.57%、84.76% 和 87.98%，公司应收账款总体以 3 年以内账龄的部分为主，主要应收账款的账 龄总体处于合理范围。 评释期内各期末，由于行业及业务脾气，公司应收账款余额相对较大，部分 款项账龄相对较长，主淌若由于： （1）基于行业常规，在公路、桥梁工程齐备后， 业主一般会预留合同金额 3%-5%左右的工程质料保证金，于工程神情残障株连 期满后按合同商定支付。根据住房城乡建设部和国度工商行政管理总局制定的 《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），残障株连期是指承包东说念主按 照合同商定承担残障斥地义务，且发包东说念主预留质料保证金（已交纳践约保证金的 之外）的期限，自工程实践齐备日历起狡计。残障株连期一般情况下为神情齐备 后 2 年，少部分神情也有 2-5 年不等； （2）根据部单干程施工合同商定，业主应 于工程竣验审计完成后按商定支付剩余工程款项。工程竣验审计的圭表较为紊乱， 一般是残障株连期届满后的 1-2 年内启动并完成齐备验收，神情齐备验收完成后 进行决算审计，审计圭表用时一般在 1 年左右，工程竣验审计大要会在残障株连 期满后的 2-3 年内完成，即从神情完工至工程竣验审计完成的时刻周期约为 4-5 年，耗时较长，导致该部分剩余工程款回款周期较长； （3）个别神情因地方政府 /国有企业付款审批历程较长或资金垂危延伸付款，未能实时支付全部神情款项， 导致应收款项账龄较长； （4）对于残障株连期满三年以上且未按合同商定付款的 应收账款刊行东说念主已进行全额计提。 戒指 2022 年末，公司应收账款账龄散播与同业业可比上市公司对比情况如 下： 账龄 3年以上 悉数 （含1年） （含2年） （含3年） 山东路桥 64.62% 21.67% 6.40% 7.31% 100.00% 壮盛建设 86.71% 8.74% 0.26% 4.28% 100.00% 四川路桥 64.75% 22.30% 7.18% 5.78% 100.00% 浦东建设 81.75% 8.34% 3.98% 5.93% 100.00% 中邦交建 54.39% 20.48% 6.86% 18.26% 100.00% 龙元建设 39.27% 12.91% 10.90% 36.92% 100.00% 中国铁建 67.97% 18.90% 6.83% 6.30% 100.00% 可比公司平均值 62.02% 14.29% 5.18% 11.68% - 公司 58.93% 15.85% 9.98% 15.23% - 由上表可知，公司账龄结构与可比公司平均值较为接近，不存在紧要互异。 同期，公司 3 年以上长账龄应收账款占比 15.23%，略高于行业平均值的 11.68%， 可是低于可比公司龙元建设及中邦交建，处于行业中间水平，与同业业不存在重 大互异。 戒指 2023 年 6 月末，公司应收账款账龄散播与同业业可比上市公司对比情 况如下： 账龄 3年以上 悉数 （含1年） （含2年） （含3年） 山东路桥 69.83% 15.22% 6.71% 8.24% 100.00% 壮盛建设 83.36% 10.39% 0.53% 5.73% 100.00% 四川路桥 77.96% 12.45% 5.43% 4.16% 100.00% 浦东建设 71.43% 17.39% 4.20% 6.97% 100.00% 中邦交建 62.43% 10.43% 11.43% 15.71% 100.00% 龙元建设 33.81% 20.86% 9.32% 36.02% 100.00% 中国铁建 70.27% 17.97% 5.86% 5.91% 100.00% 可比公司平均值 61.87% 14.27% 5.33% 11.23% - 公司 30.79% 33.79% 11.17% 24.24% - 由上表可知，戒指 2023 年 6 月末，公司应收账款主要为两年以内，占比为 长账龄应收账款占比 24.24%，高于行业平均值的 11.23%，可是低于可比公司龙 元建设。 戒指 2023 年 6 月末，公司 3 年以上长账龄应收账款占比为 24.24%，相较于 年的第一季度由于兴盛阴寒导致积雪、冻土且假期较长、雨水较多，对工程施工 存在不利影响，导致公司上半年施工工程量全体较低。由于上述原因，公司上半 年完成的施工工程量阐发合同金钱后，部分未能实时取得工程量批复，导致公司 取得工程量批复后阐发的应收账款金额较低。2023 年 6 月末公司合同金钱新增 参考 2022 年 6 月末公司应收账款账龄散播，与 2023 年 6 月末无紧要互异， 具体对比情况如下： 账龄 3 年以上 悉数 年） 年） 年） 戒指 2023 年末，公司应收账款账龄散播与同业业可比上市公司对比情况如 下： 账龄 3年以上 悉数 （含1年） （含2年） （含3年） 山东路桥 70.59% 15.92% 6.43% 7.06% 100.00% 壮盛建设 79.63% 11.03% 4.35% 4.99% 100.00% 四川路桥 72.92% 10.77% 9.64% 6.67% 100.00% 浦东建设 67.42% 23.74% 3.60% 5.23% 100.00% 中邦交建 59.45% 12.37% 10.98% 17.20% 100.00% 龙元建设 44.30% 9.67% 10.65% 35.39% 100.00% 中国铁建 66.84% 18.84% 7.25% 7.07% 100.00% 可比公司平均值 65.88% 14.62% 7.56% 11.94% - 公司 63.48% 17.52% 6.98% 12.02% - 由上表可知，公司账龄结构与可比公司平均值较为接近，不存在紧要互异。 同期，公司 3 年以上长账龄应收账款占比 12.02%，略高于行业平均值的 11.94%， 可是低于可比公司龙元建设及中邦交建，处于行业中间水平，与同业业不存在 紧要互异。 （二）主要客户及性质、对应信用计谋及地方财政情况 评释期内，公司按照各期营业收入金额前十大客户（单一法东说念主口径，未合并阻抑下合并）的基本情况、客户性质、对应信用计谋 及地方财政情况具体如下： 近两年 财政自给率 欠债率 是否出 （一般寰球 （法定 序 客户 客户 实践阻抑 所属 现债券 基本情况 信用计谋 当地财政情况 举债景况 预算收入/ 债务余 号 称号 性质 东说念主 地区 或其他 一般寰球预 额 信用违 算开销） /GDP） 约 工程程度款按月计价支 付，残障株连期满，且质 附庸于黑龙江省国资委下属的 量监督机构已按法令对工 黑龙江省交通投资集团有限公 程质料检测决然及格，承 司（简称“交投集团”），交投 包东说念主向发包东说念主恳求到期应 黑龙江 集团是黑龙江省政府出资树立 返还承包东说念主剩余的质料保 省绥庆 的国有成本投资公司，黑龙江省 证金金额。（按月计价支 2023 年，黑龙江省法 高速公 国有 黑龙江省 路投资 企业 国资委 资平台，主要计划交通基础设施 交通运载部《公路工程标 2023 年，黑龙江省一般公 亿元，预测 2023 年末 建设有 的投融资、开发、建设、计划。 准施工招标文献》（2018 共预算收入 1，396 亿元， 全省法定债务余额为 限公司 黑龙 刊行东说念主主要参与黑龙江省绥化 年版）中的“通用合同条 增长 8.2%，全省一般寰球 8，497.3 亿元（主淌若 否 24.17% 53.50% 江省 至大庆高速公路（S18）神情土 款”，是圭臬合同模板） 预算开销完成 5，776.7 亿 地方政府债券余额）。 建工程施工。 残障株连期为自实践交工 元、增长 6%。 全省各级政府法定债 日历起狡计 2 年。质料保 务余额均未打破法定 证金为合同金额的 3%。 债务名额。 吉黑高 援用通用合同模板，按月 附庸于黑龙江省交通运载厅，吉 速江山 计价支付。开工预支款 黑高速江山（吉黑省界）至哈尔 （吉黑 10%签约合同价，残障责 省界）至 任期为自实践交工日历起 黑龙江省政府细办法“百大项 哈尔滨 狡计 2 年。质料保证金为 目”之一 （永源 合同金额的 3%。 近两年 财政自给率 欠债率 是否出 （一般寰球 （法定 序 客户 客户 实践阻抑 所属 现债券 基本情况 信用计谋 当地财政情况 举债景况 预算收入/ 债务余 号 称号 性质 东说念主 地区 或其他 一般寰球预 额 信用违 算开销） /GDP） 约 镇）段工 程建设 神情办 援用通用合同模板，按月 黑龙江 计价支付。开工预支 10% 附庸于黑龙江省国资委下属的 省哈肇 签约合同价，工程程度款 交投集团，该公司主要负责哈尔 高速公 国有 黑龙江省 按月计价支付，预留合同 路投资 企业 国资委 价钱的 3%看成质料保证 目，刊行东说念主参与该神情的土建施 建设有 金在残障株连期满后支 工工程。 限公司 付，残障株连期为自实践 交工期起狡计 2 年。 戒指 2023 年 3 月底， 印度的外债每年小幅 加多 56 亿好意思元，至 按照菲迪克条件法令，监 期外债为 6，191 亿好意思 理东说念主应在收到承包东说念主程度 付款恳求单以及相关府上 印度公司，印度德里地铁投资主 其他 值（GDP）增长了 6.7%， 产总值（GDP）的比例 德里地 后 28 天内完成审查并报送 体，公司与 KEC International -其 印度中央 GDP 总量达到了 3.39 万亿 从 2022 年 3 月的 20.0% 铁有限 发包东说念主，发包东说念主应在收到 株连公 后 28 天内完成审批并签发 从 Maujpur 至 Majlis 公园的德里 家政 里政府 界第 5 位。印度是全球增 18.9%。印度批准 司 程度款支付文凭。发包东说念主 地铁四期工程第二标段神情 府 长速率最快的经济体之 2023/24 财年的成本支 过时未完成审批且未提议 一。 出总数为 10 万亿卢比 异议的，视为已签发程度 （1，216.8 亿好意思元），同 款支付文凭。 比增长 33%。政府将继 续投资于钢铁、消耗重 点行业，如铁路、公路 和城市基础设施，以满 近两年 财政自给率 欠债率 是否出 （一般寰球 （法定 序 客户 客户 实践阻抑 所属 现债券 基本情况 信用计谋 当地财政情况 举债景况 预算收入/ 债务余 号 称号 性质 东说念主 地区 或其他 一般寰球预 额 信用违 算开销） /GDP） 约 足企业和公民日益增 长的需求。 按程度付款，付款周期按 2023 年，哈尔滨市一般公 定债务余额为 3，253.5 月进行。工程程度款按监 共预算收入 313.10 亿元， 亿元(主淌若地方政府 理单元及发包东说念主共同阐发 同比增长 19.4%，加上司补 债券余额)，省核定哈 的实践完成形象程度的 助收入、使用上年结转资 尔滨市 2023 年政府法 哈尔滨 黑龙 定债务名额 3，264.5 价款（扣除暂列金）的 1，915.4 亿元；全市一般 市住房 哈尔滨市东说念主民政府下设职能部 江省 亿元，未打破法定债务 和城乡 门，属于行政机关单元 哈尔 名额。 结算遒劲后，支付至遒劲 1，080.7 亿元，同比增长 建设局 滨市 2023 年全市地方政府 金额的 97%，剩余 3%尾款 1.4%，加上解上司开销、调 债券还本付息限制为 待工程质保期满且无质料 出资金、一般债务还本支 问题后支付。残障株连期 出、结转下年开销等后， 期本金 440.4 亿元，到 期利息 104.9 亿元。全 财政评审结算金额的 3%。 元，相差均衡。 市均已如期偿还。 力预测达到 659.52 亿元， 戒指 2023 年末，拉萨 工程程度款按月计价支 比上年决算加多 71.69 亿 市政府债务余额为 付，发包东说念主按照经审批确 元，增长 12.2%。一般公 104.42 亿元，其中： 拉萨市 附庸于拉萨市国资委，2017 年 认的承包东说念主当期已完工程 西藏 共预算财力预测达到 一般债务 45.85 亿元、 城市建 龙建股份与该公司刚硬合同，龙 国有 拉萨市国 量价款的 95%支付工程进 自治 612.99 亿元，增长 11.7%， 专项债务 58.57 亿元， 建股份参与建设 S5 线（拉萨至 企业 资委 度款，待残障株连期满后 区拉 其中：一般寰球预算收入 西藏自治区核定拉萨 计划有 泽当快速路）EPC 总承包工程 14 日内支付剩余 5%质保 萨市 完成 107.68 亿元，增长 市的地方政府债务限 限公司 金。残障株连期为交工验 48.59%；一般寰球预算支 额为 112.15 亿元，债 收后 12 个月。 出完成 452.92 亿元，增长 务余额阻抑在自治区 节基金 155.45 亿元，滚存 近两年 财政自给率 欠债率 是否出 （一般寰球 （法定 序 客户 客户 实践阻抑 所属 现债券 基本情况 信用计谋 当地财政情况 举债景况 预算收入/ 债务余 号 称号 性质 东说念主 地区 或其他 一般寰球预 额 信用违 算开销） /GDP） 约 结余 4.62 亿元，年内兑现 相差均衡，略有结余。 计量周期为上月 21 日至当 共预算收入悉数 660，512 月 20 日。工程程度付款支 万元，其中：一般寰球预 付比例为当月已完工程价 算收入 226，105 万元，上 根据招标 款（监理东说念主，发包东说念主和第 2022 年上司财政核定 级补助 222，246 万元，上 公告，该 三方审计共同阐发价钱） 灵宝市政府债务名额 年结转 106，372 万元，调 灵宝市 该 PPP 神情授权主体为灵宝市 PPP 神情 的 85%。 529，182 万元。 入资金 95，653 万元，债务 寰球城 东说念主民政府，实施机构为灵宝市住 授权主体 质料保证金在支付工程进 河南 截止 2022 年底，灵宝 转贷收入 9，254 万元，动 市说念路 房和城乡筹商建设局；该公司主 为灵宝市 度付款时逐月预留，质料 省三 市政府性债务余额合 国有 用预算领略调度基金 882 企业 万元；全市一般寰球预算 设发展 设 PPP 神情，该神情是灵宝市 府，实施 安费 3%，狡计基数不包括 市灵 其中一般债务 开销悉数 660，512 万元， 有限公 要点建设神情，是改善当地交通 机构为灵 预支款的支付、扣回以及 宝市 122，487.49 万元；专 其中：一般寰球预算开销 司 景况，促进城市发展的现实需要 宝市住房 其他应扣款项，累计预留 项债务 379，008 万元。 和城乡规 的质料保证金为合同价钱 未超越上司财政细目 划建设局 的 3%。 的政府债务名额。 残障株连期自齐备验收合 格之日起狡计，残障株连 定调度基金 6，903 万元， 期为 1 年。 结转下年 93，144 万元。 根据工程程度付款，每两 预算收入 14.76 亿元，完 定，2023 年鱼台县政 个月按照所完成工程量的 山东 山东鱼 成年度预算的 98.4%，较 府债务总名额 83.59 水水务 附庸于鱼台县财政局，鱼台县是 国有 鱼台县财 2022 年增长 8.6%。其中税 亿元，其中:一般债务 发展有 山东省济宁市辖县 企业 政局 收收入 10.55 亿元，完成 名额 9.26 亿元，专项 质料保证金在残障株连期 鱼台 限公司 年度预算的 95.7%，较 债务名额 74.33 亿元， 满后支付，残障株连期 1 县 年。 比 71.5%。鱼台县一般公 政府债务余额 83.11 近两年 财政自给率 欠债率 是否出 （一般寰球 （法定 序 客户 客户 实践阻抑 所属 现债券 基本情况 信用计谋 当地财政情况 举债景况 预算收入/ 债务余 号 称号 性质 东说念主 地区 或其他 一般寰球预 额 信用违 算开销） /GDP） 约 共预算开销 32.07 亿元， 亿元。未超越上司财政 完成年度预算的 99.4%，较 细办法政府债务名额。 附庸于伊春市交通运载局，嘉汤 戒指 2023 年 12 月，伊 公路是黑龙江省“百大工程项 春市法定债务余额 工程程度款按月计价支 嘉荫至 目”之一，是伊春市骨架公路 2023 年伊春市一般寰球预 226.1 亿元，其中，一般 付，预留合同金额的 3%作 黑龙 汤旺河 “一纵、四横、三环、二射”路 算收入完成 28.3 亿元，同 债务 185.6 亿元、专项 为质料保证金在残障株连 江省 期满后支付，残障株连期 伊春 程建设 嘉荫港口，颠倒至汤旺河北侧， 算开销完成 225.7 亿元， 偿还政府债券本息 为自实践交工期起狡计 2 市 引导部 总里程 94.286 公里，该引导部 同比增长 9.6%。 38.5 亿元，其中，本金 年。 是负责神情建设及管理的临时 30.8 亿元，利息 7.7 机构 亿元 附庸于内蒙古自治区阿拉善盟 2022 年全年，阿拉善盟全 国说念 府债务名额 272.30 亿 交通运载局，该神情 2019 年开 援用通用合同模板，按月 盟一般寰球预算收入完成 工建设，是自治区要点公路建设 计价支付。 内蒙 361，916 万元，同比加多 北银根 方政府债务余额 神情，331 国说念北银根至路井段 开工预支款 10%签约合同 古自 26，528 万元，增长 7.91% 至路井 2，612，095 万元。分类 段公路 型看，一般债务 的一段，是国度和自治区主线公 际交工日历起狡计 2 年。 阿拉 全盟一般寰球预算开销完 工程建 1，615，452 万元，专项 路网的迫切组成部分。该工程建 质料保证金为合同金额的 善盟 成 1031，395 万元，同比增 设管理 债务 996，643 万元。未 设管理办公室是负责神情建设 3%。 加 177，788 万元，增长 办公室 超越上司财政细办法 及管理的临时机构 20.8%。 政府债务名额。 京哈高 工程程度款按月计价支 2023 年，黑龙江省法 京哈高速黑龙江段是国度高速 2023 年，黑龙江省一般公 速公路 付，残障株连期满，且质 定债务名额为 8，520.4 公路网七条都门辐射线中的东 共预算收入 1，396 亿元， 拉林河 量监督机构已按法令对工 黑龙 亿元，预测 2023 年末 （吉黑 程质料检测决然及格，承 江省 全省法定债务余额为 （G1）的迫切路段，附庸于黑 预算开销完成 5，776.7 亿 省界）至 包东说念主向发包东说念主恳求到期应 8，497.3 亿元（主淌若 龙江省交通运载厅 元、增长 6%。 哈尔滨 返还承包东说念主剩余的质料保 地方政府债券余额）。 近两年 财政自给率 欠债率 是否出 （一般寰球 （法定 序 客户 客户 实践阻抑 所属 现债券 基本情况 信用计谋 当地财政情况 举债景况 预算收入/ 债务余 号 称号 性质 东说念主 地区 或其他 一般寰球预 额 信用违 算开销） /GDP） 约 段改扩 证金金额。残障株连期为 全省各级政府法定债 建工程 实践交工日历起狡计 2 年。 务余额均未打破法定 神情办 质料保证金为合同价钱的 债务名额。 债务名额总数为 昌吉州本级政府债务 名额为 116.5 亿元，所 工程程度款按每月核定已 属县（市、区）政府债 经完成并经覆按及格的工 新疆 务名额为 520.49 亿 昌吉州 程量进行计量支付。工程 维吾 2023 年，昌吉州一般寰球 元。2023 年度昌吉州 国有资 附庸于昌吉回族自治州国资委， 完工后累计支付合同总价 尔自 预算收入 227.35 亿元，同 政府债务余额预测执 昌吉回族 产投资 龙建股份参与建设该公司发包 国有 的 90%，工程交工后支付 治区 比增长 2.34%。2023 年， 行数为 598.33 亿元， 计划集 的 G331 线鸣沙山至乌拉斯台公 企业 至合同总价的 97%，同期 昌吉 昌吉州一般寰球预算开销 政府债务余额全部严 资委 团有限 路 工程进入残障株连期，待 回族 385.49 亿元，，同比增长 格阻抑在名额内，其 公司 齐备验收及格后支付 3% 自治 6.84%。 中：昌吉州本级政府债 余款。残障株连期最长不 州 务余额预测执行数为 超越 2 年。 109.99 亿元，所属县 （市、区）政府债务余 额预测执行数为 定债务余额均未打破 法定债务名额。 东明县 该 PPP 神情授权主体为东明县 根据招标 预支款按照开工后 30 天内 山东 2023 年东明县一般寰球预 2023 年底，东明县地 龙明工 东说念主民政府，实施机构为东明县交 国有 公告，该 拨付工程合同价的 20%。 省菏 算收入完成 29.7 亿元，占 方政府债务期末余额 程神情 通运载局，该公司主要负责建设 企业 PPP 神情 工程量的计量按月进行， 泽市 预算的 94.8%；全年一般 为 1，215，829 万元，同 管理有 东明县公路建设政府和社会资 授权主体 付款周期与计量周期保持 东明 寰球预算收入加各项税收 比增长 14.81%，加多 近两年 财政自给率 欠债率 是否出 （一般寰球 （法定 序 客户 客户 实践阻抑 所属 现债券 基本情况 信用计谋 当地财政情况 举债景况 预算收入/ 债务余 号 称号 性质 东说念主 地区 或其他 一般寰球预 额 信用违 算开销） /GDP） 约 限公司 本相助（PPP）神情 为东明县 一致。完成工程量的统计 县 返还、转动支付补助、债 156，824 万元。上司财 东说念主民政 截止于每月 20 日计量的资 务（转贷）收入、上年结 政法令东明县的债务 府，实施 料 10 日内经监理、发包东说念主 转收入和调入资金等，财 名额为 1，221，585.75 机构为东 共同阐发无误后 30 日内予 力共计 77.2 亿元。全县一 万元，政府债务期末余 明县交通 以付款。 般寰球预算开销完成 61.8 额 1，215，829 万元在 运载局 残障株连期 12 个月，残障 亿元。往日一般寰球预算 法令的名额之内。 株连期自工程通过齐备验 开销加上解开销债务还本 收之日起狡计。质料保证 开销和结转下年开销等共 金按照工程款的 3 %扣除。 计 77.2 亿元，兑现相差平 衡。 定债务名额为 8，520.4 黑龙江 援用通用合同模板，按月 省交投 附庸于交投集团，公司评释期内 计价支付。开工预支款 共预算收入 1，396 亿元， 全省法定债务余额为 公路建 主要参与该公司发包的建设交 国有 黑龙江省 10%签约合同金额，残障 黑龙 设投资 投集团权属高速公路质料进步 企业 国资委 株连期为自实践交工日历 江省 预算开销完成 5，776.7 亿 地方政府债券余额）。 有限公 （一期）工程神情 起狡计 1 年。质料保证金 元、增长 6%。 全省各级政府法定债 司 为合同金额的 3%。 务余额均未打破法定 债务名额。 附庸于七台河市城投建设集团 工程程度款发包东说念主应按承 2023 年，七台河市收入总 七台河市纳入预算管 有限公司（通过七台河市城市建 包东说念主每月完成的工程价款 计 170.24 亿元，其中:一 理政府债务年末债务 七台河 设投资发展有限公司曲折持股 的 90%，发包东说念主需监禁工 般寰球预算收入 34.32 亿 余额 233.76 亿元，其 市建河 黑龙 该客户），七台河市城投建设集 程程度款 90%中的 3%作 元，完成治疗预算 102.5%， 中，一般债务 148.52 投资建 国有 七台河市 江省 设管理 企业 国资委 七台 委出资注册树立的国有独资有 次月 5 日前支付给承包东说念主， 126.88 亿元，其中：一般 亿元。上司财政法令的 有限公 河市 限株连公司，主要计划业务包括 余招待工程结算后（工程 寰球预算开销 103.57 亿 债务名额为 233.84 亿 司 城市基础设施建设与城市运营 齐备验收及格两个月内结 元，完成治疗预算 111.8%， 元，其中，一般债务 等。评释期内，龙建股份参与七 算审核完了）七日天支付 增长 0.8%。 148.55 亿元、专项债 近两年 财政自给率 欠债率 是否出 （一般寰球 （法定 序 客户 客户 实践阻抑 所属 现债券 基本情况 信用计谋 当地财政情况 举债景况 预算收入/ 债务余 号 称号 性质 东说念主 地区 或其他 一般寰球预 额 信用违 算开销） /GDP） 约 台河市山水林田湖草新兴区域 至工程结算总造价的 务 85.24 亿元。政府法 生态环境惩处神情 EPC 工程， 97%，待质保期满后 14 日 定债务余额均未打破 与该公司产生业务相助 内支付剩余 3%质保金。缺 法定债务名额。 陷株连期为 2 年。 寰球预算收入 113.63 亿 元，为预算的 101.2%。其 施工时间每两个月支付一 中：税收收入 61.24 亿元， 次工程款，工程款按已完 非税收入 52.39 亿元。全 成工程价款支付不超越 市一般寰球预算开销 工工资）。 市政府债务名额为 附庸于遂宁市国资委，评释期 90.3%。全市地方一般寰球 工程验收及格后承包东说念主按 777.32 亿元。2024 年 内，龙建股份参与建设该公司发 预算收入加上中省补助、 发包东说念主的要求提供全套手 财政厅核定遂宁市 遂宁市 包的遂宁河东新区香林路北延 地方政府一般债券转贷收 续完善的齐备府上后支付 2023 年末政府债务限 新城建 线（二期）说念路神情（乐鱼桥、 四川 入、上年结转调入资金等 国有 遂宁市国 不超越合同价（投标东说念主部 额为 769.61 亿元，地 企业 资委 分）的 80%（包含应支付 方政府债务余额为 有限公 宁市河东新区二期生态资源保 宁市 安排的收入总量为 412.07 的农民工工资）；承包东说念主 755.38 亿元，政府债 司 护神情（生态走廊工程）、遂宁 亿元。收入总量减去往日 托福完通盘齐备验收府上 务风险总体可控。政府 市河东新区湖域水利神情联想- 开销、上解中省开销、偿 后，发包东说念主报审计，工程 法定债务余额均未突 施工总承包神情 还地方政府一般债务等支 审计完了后付至审计工程 破法定债务名额。 出 356.39 亿元后，结存资 款的 97%，剩余 3%为工程 金 55.68 亿元。结存资金 质料保证金按照国度相关 按法令清理后，补充预算 法令支付。残障株连期为 领略调度基金 22.2 亿元， 年终结转 33.48 亿元。全 市各级均兑现相差均衡。 近两年 财政自给率 欠债率 是否出 （一般寰球 （法定 序 客户 客户 实践阻抑 所属 现债券 基本情况 信用计谋 当地财政情况 举债景况 预算收入/ 债务余 号 称号 性质 东说念主 地区 或其他 一般寰球预 额 信用违 算开销） /GDP） 约 公局集 邦交通建设股份有限公司，该公 企业 资委 和最终计量结算，其中： 团有限 司为国有控股企业，是世界 500 1、中期计量结算按月度结 公司 强——中错乱团旗下主干企业。 算，乙方完成稳当结算条 评释期内，刊行东说念主主要参与该公 件的工程数目，神情应每 司发包的拉萨河沿线特色空间 月实时办理结算；中期计 开发神情 量结算时，甲方将逐期扣 除乙方结算款 8%看成保 证金，其中：工程质料保 证金 3%，农民工工资保证 金 5%。 验收及格后对已完成的全 部工程的计帐，当乙方完 成合同全部工程后，神情 应在 3 个月内实时办理退 场手续及最终结算。 工程质料保证金须待神情 总体残障株连期满后，如 无工程残障，全部无息返 还乙方；如出现工程质料 残障，返修用度由乙方承 担，从乙方的工程质料保 证金内支付。农民工工资 保证金在该项工程交工验 收及格后的三个月内，没 有发生拖欠农民工工资等 任何经济纠纷的情况下， 余额无息返还乙方。 近两年 财政自给率 欠债率 是否出 （一般寰球 （法定 序 客户 客户 实践阻抑 所属 现债券 基本情况 信用计谋 当地财政情况 举债景况 预算收入/ 债务余 号 称号 性质 东说念主 地区 或其他 一般寰球预 额 信用违 算开销） /GDP） 约 甲方依据神情年度预算额 和合同商定与乙方办理结 中华东说念主民共和国商务部是把持 算。工程程度款结算恪守 我国国表里贸易和国际经济合 先验工、后计价的原则， 中华东说念主 作的国务院组成部门，承担制订 揣测打算工期在 12 个月（含） 民共和 和实施我国国表里经济贸易政 国商务 策、鼓励扩大对外绽开的迫切职 后每 3 个月办理一次结算。 部 责，属于国度机关单元。龙建股 神情里面齐备验收及格并 份与商务部签署的合同主要为 办妥对外时刻验收后 2 个 国际援建神情。 月内，甲所在乙方支付合 同价款尾款。 根据招标 发包东说念主应在监理东说念主收到进 公告，该 度付款恳求单且承包东说念主提 黑龙江 定债务名额为 8，520.4 该 PPP 神情授权主体为黑龙江 PPP 神情 交了及格的升值税专用发 北漠高 2023 年，黑龙江省一般公 亿元，预测 2023 年末 省东说念主民政府，实施机构为黑龙江 授权主体 票后的 28 天内，将程度应 速五嫩 共预算收入 1，396 亿元， 全省法定债务余额为 省交通运载厅；该公司主要负责 国有 为黑龙江 付款支付给承包东说念主。开工 黑龙 具体实施北漠高速五大连池至 企业 省东说念主民政 预支款为 10%的签约合同 江省 建设项 预算开销完成 5，776.7 亿 地方政府债券余额）。 嫩江段工程政府和社会成本合 府，实施 价。 目有限 元、增长 6%。 全省各级政府法定债 作 (PPP)神情。 机构为黑 质料保证金为 3%的合同 公司 务余额均未打破法定 龙江省交 价钱。残障株连期为自实 债务名额。 通运载厅 际交工之日起 2 年。 发包东说念主应在监理东说念主收到进 2023 年，黑龙江省法 鹤哈高 度付款恳求单且承包东说念主提 2023 年，黑龙江省一般公 定债务名额为 8，520.4 速鹤岗 附庸于黑龙江省交通运载厅，报 黑龙江省 交了及格的升值税专用发 共预算收入 1，396 亿元， 亿元，预测 2023 年末 至苔青 告期内，龙建股份参与建设该公 黑龙 段工程 司发包的 G1111 鹤哈高速鹤岗 江省 厅 付款支付给承包东说念主。 预算开销完成 5，776.7 亿 8，497.3 亿元（主淌若 建设项 至苔青段工程施工总承包神情。 质料保证金为 3%的合同 元、增长 6%。 地方政府债券余额）。 目办 价钱。残障株连期为自实 全省各级政府法定债 近两年 财政自给率 欠债率 是否出 （一般寰球 （法定 序 客户 客户 实践阻抑 所属 现债券 基本情况 信用计谋 当地财政情况 举债景况 预算收入/ 债务余 号 称号 性质 东说念主 地区 或其他 一般寰球预 额 信用违 算开销） /GDP） 约 际交工之日起 2 年 务余额均未打破法定 债务名额。 工程程度付款形态：以财 政评审建安费散伙为准， 分批次支付，按简直践完 成工程量按月支付，每月 支付已完成工程量金额的 河南省财政厅核定太 收及格之日起 30 日内，支 额 823，961 万元，其 付至合同价的 97%；齐备 中:一般债务名额 验收及格后并经政府审计 179，261 万元，专项债 完成后 30 日内，支付至审 务名额 644，700 万元。 预算收入完成 169，691 万 计金额的 97%，剩余的 3% 2022 年全县政府债务 太康县 附庸于太康县东说念主民政府，评释期 河南 元，为预算的 113.7%，同 为质料保证金。待残障责 余额 819，127 万元，其 阳夏农 内，龙建股份参与建设该公司发 省周 比增收 30，225 万元，增长 国有 太康县东说念主 任期满后付清 3%质料保 中:一般债务余额 企业 民政府 证金。 175，864 万元，专项债 投资有 圭臬农田示范区建设神情(EPC 太康 完成 670，028 万元，为调 联想费付款形态：发包东说念主 务余额 643，263 万元。 限公司 模式)。 县 整预算的 100.0%，同比减 按节点对子想方进行付 政府法定债务余额均 支 32，338 万元，下跌 款，合同刚硬后 7 个使命 未打破法定债务名额。 日内付合同总金额的 2022 年全县政府债务 个使命日内付合同总金额 元，其中:一般债券本 的 30%；提交全部恶果资 息 22235 万元，专项债 料后，7 个使命日内支付至 券本息 48，908 万元。 财政评审散伙金额的 后，支付剩余的联想费。 工程残障株连期为 12 个 近两年 财政自给率 欠债率 是否出 （一般寰球 （法定 序 客户 客户 实践阻抑 所属 现债券 基本情况 信用计谋 当地财政情况 举债景况 预算收入/ 债务余 号 称号 性质 东说念主 地区 或其他 一般寰球预 额 信用违 算开销） /GDP） 约 月，残障株连期自工程通 过齐备验收之日起狡计。 发包东说念主应在监理东说念主收到进 根据招标 度付款恳求单且承包东说念主提 2023 年，黑龙江省法 公告，该 交了及格的升值税专用发 定债务名额为 8，520.4 黑龙江 该 PPP 神情授权主体为黑龙江 PPP 神情 票后的 28 天内，将程度应 2023 年，黑龙江省一般公 亿元，预测 2023 年末 省鹤伊 省东说念主民政府，实施机构为黑龙江 授权主体 付款支付给承包东说念主。开工 共预算收入 1，396 亿元， 全省法定债务余额为 高速公 省交通运载厅；该公司主要负责 国有 为黑龙江 黑龙 路投资 具体实施 G1111 鹤哈高速苔青 企业 省东说念主民政 江省 价（业主有权根据实践情 预算开销完成 5，776.7 亿 地方政府债券余额）。 建设有 至伊春段工程政府和社会成本 府，实施 况分批分期支付）。 元、增长 6%。 全省各级政府法定债 限公司 相助(PPP)神情。 机构为黑 质料保证金为 3%的合同 务余额均未打破法定 龙江省交 价钱。残障株连期为自实 债务名额。 通运载厅 际交工之日起 2 年。 发包东说念主应在监理东说念主收到进 度付款恳求单且承包东说念主提 2023 年，黑龙江省法 交了及格的升值税专用发 定债务名额为 8，520.4 票后的 28 天内，将程度应 2023 年，黑龙江省一般公 亿元，预测 2023 年末 黑龙江 附庸于黑龙江省交通运载厅，报 黑龙江省 付款支付给承包东说念主。开工 共预算收入 1，396 亿元， 全省法定债务余额为 省公路 告期内，龙建股份参与建设该公 黑龙 行状发 司发包的醉好意思龙江 331 边防路 江省 厅 价（业主有权根据实践情 预算开销完成 5，776.7 亿 地方政府债券余额）。 展中心 一期（一批）施工总承包神情等。 况分批分期支付）。质料 元、增长 6%。 全省各级政府法定债 保证金为 3%的合同价钱。 务余额均未打破法定 残障株连期为自实践交工 债务名额。 之日起 2 年。 新疆那 该 PPP 神情授权主体为新疆维 发包东说念主应在监理东说念主收到进 新疆 2023 年，新疆一般寰球预 经财政部核定，自治区 新疆维吾 巴高速 吾尔交通运载厅；该公司主要负 国有 度付款恳求单且承包东说念主提 维吾 算收入 2，179.7 亿元，为 东说念主大过甚常委会批准， 公路发 责具体实施国说念 218 线那拉提 企业 交了及格的升值税专用发 尔族 预算的 104.9%，增长 2023 年新疆维吾尔自 输厅 展有限 至巴仑台公路政府和社会成本 票后的 28 天内，将程度应 自治 15.3%。自治区一般寰球预 治区地方政府债务限 近两年 财政自给率 欠债率 是否出 （一般寰球 （法定 序 客户 客户 实践阻抑 所属 现债券 基本情况 信用计谋 当地财政情况 举债景况 预算收入/ 债务余 号 称号 性质 东说念主 地区 或其他 一般寰球预 额 信用违 算开销） /GDP） 约 株连公 相助 PPP 神情。 付款支付给承包东说念主。开工 区 算开销 6，049.6 亿元，为 额 10，883.3 亿元，其 司 预支款为 5%的签约合同 预算的 90.4%，增长 5.9%。 中:自治区地方政府债 价。质料保证金名额为 3% 务名额 9，590.1 亿元， 的合同价钱。残障株连期 新疆坐褥建设兵团地 为自实践交工之日起 2 年。 方政府债务名额 末自治区地方政府债 务余额 8，957.4 亿元 阻抑在自治区地方政 府债务名额 9，590.1 亿元以内。2023 年全 区偿还地方政府债务 本金 618.3 亿元，支付 地方政府债务利息 根据招标 发包东说念主应在监理东说念主收到进 公告，该 度付款恳求单且承包东说念主提 定债务名额为 8，股票配资网站520.4 哈尔滨 PPP 神情 交了及格的升值税专用发 该 PPP 神情授权主体为黑龙江 2023 年，黑龙江省一般公 亿元，预测 2023 年末 都市圈 授权主体 票后的 28 天内，将程度应 省交通运载厅；该公司主要负责 共预算收入 1，396 亿元， 全省法定债务余额为 西南环 国有 为黑龙江 付款支付给承包东说念主。开工 黑龙 线投资 企业 省东说念主民政 预支款为 10%的签约合同 江省 南环段政府和社会成本相助 预算开销完成 5，776.7 亿 地方政府债券余额）。 有限公 府，实施 价。质料保证金名额为 3% （PPP）神情。 元、增长 6%。 全省各级政府法定债 司 机构为黑 的合同价钱。残障株连期 务余额均未打破法定 龙江省交 为自实践交工之日起狡计 债务名额。 通运载厅 2 年。 密山市 密山市东说念主民政府下设职能部门， 发包东说念主最迟应在监理东说念主收 黑龙 2023 年，密山市本级一般 2023 年，密山市筹集 输局 龙建股份参与建设该单元发包 天内，将程度搪塞款支付 密山 元，增长 9.5%；本级一般 定债务本息 29，776.22 近两年 财政自给率 欠债率 是否出 （一般寰球 （法定 序 客户 客户 实践阻抑 所属 现债券 基本情况 信用计谋 当地财政情况 举债景况 预算收入/ 债务余 号 称号 性质 东说念主 地区 或其他 一般寰球预 额 信用违 算开销） /GDP） 约 的密山市 2023 年农村公路提质 给承包东说念主。开工预支款为 市 寰球预算开销完成 万元，其中:本金 改造工程施工等神情。 10%的签约合同价。质料保 483，264 万元，下跌 4.4%。 21，437 万元，利息 证金名额为 3%的合同价 本级一般寰球预算收入 8，339.22 万元。2023 格。残障株连期为自实践 50，729 万元，加上司补助 年末，密山市全市政府 交工之日起狡计 2 年。 收入、调入资金、债务(转 法定债务余额 贷)收入等 659，306 万元， 309，740.11 万元，其 收入悉数 710，035 万元。 中:一般债务 本级一般寰球预算开销 253，716.11 万元、专 出、债务还本开销、补充 均不超名额。 预算稳调等 50，810 万元， 开销悉数 534，074 万元。 相差相抵，年末结转 注：1、所在地区财政情况、举债情况主要摘录于政府官网或当地政府财政局网站 由上表可知，刊行东说念主客户主要为政府机构以及国有企业，全体客户天禀和信用 直爽。就信用计谋而言， （1）刊行东说念主工程款一般按照工程程度进行结算，按照合同 商定安排付款； （2）为保证工程质料，平日会留有部分质保金，在残障株连期满后 按照合同商定收取质保金。刊行东说念主上述主要客户所在地财政情况各有不同，债务余 额均未超越往日度债务名额，且近两年未出现债券背信的情况，无紧要信用风险。 刊行东说念主有较大比例客户位于黑龙江省，神情回款周期依赖于当地的财政材干、 举债情况和资金安排。黑龙江省比较于同业业上市公司山东路桥、四川路桥等所 在地区，财政材干相对弱，欠债率（政府债务余额/GDP）也相对高。2023 年黑 龙江省 GDP 为 15，883.9 亿元，居宇宙 31 个省市自治区（不含港澳台地区）第 山东和四川的欠债率差异为 29.89%、 周期也相对有所加多。由于上述情况，刊行东说念主部分客户的回款周期略长于山东路 桥、四川路桥等同业业可比上市公司，但刊行东说念主客户主要为政府机构和国有企业 类客户，其全体信用天禀较好，无紧要信用风险，本色性背信的风险极低，除个 别顶点情况外，刊行东说念主应收账款无法收回的风险也极小，公司应收账款坏账计提 比例与公司客户结构、回款周期相匹配。 此外，与同业业上市公司比较，公司主要神情来自于黑龙江省交通运载厅等 政府机构，山东路桥等同业业可比公司的客户相对公司更为多元。戒指 2023 年 末，公司与山东路桥应收账款中政府组合占应收账款账面余额的比举例下： 公司称号 政府机构 关联方 其他国企 其他 单项计提 悉数 山东路桥 23.05% 16.95% 44.81% 14.39% 0.80% 100.00% 公司 48.74% 23.74% 24.13% 2.51% 0.87% 100.00% 注：四川路桥、壮盛建设等其他同业业可比公司未露馅应收账款政府组合的比例 要而言之，刊行东说念主对应收账款的计提比例低于同业业平均水平，稳当公司业 务和主要客户的脾气，具备合感性。 （三）主要国际客户情况 评释期内，公司主要国际客户过甚建造工程神情（合同总价东说念主民币 2 亿元以 上）的具体情况如下： 单元：万元 戒指 2024 年 3 月 客户 触及 序号 客户称号 主要神情 信用计谋 所在国度经济景况 合同总价 末神情累计回款 性质 国度 金额 附庸于 从 Maujpur 至 德里地铁 印度中 按照菲迪克条件法令，监理 Majlis 公园的德里 地铁四期工程第二 2022 年，印度国内坐褥总值 公司 及德里 恳求单以及相关府上后 28 天 标段 （GDP）增长了 6.7%，GDP 总 政府 内完成审查并报送发包东说念主， 量达到了 3.39 万亿好意思元，口头 印度中央邦 69 号 发包东说念主应在收到后 28 天内完 印度国度 附庸于 GDP 跃升到世界第 5 位。 国说念易塔斯（Itarsi） 成审批并签发程度款支付证 到比途（Betul）四 书。 局 央政府 车说念后续工程 根据孟加拉国国度统计局 2023 年 5 月 16 日公布的 GDP 初步数 据清晰，2022/23 财年，孟加拉 每月月初按照上个月实践完 国经济保持巩固较快增长，扣除 成工程量呈报上个月的计 价钱成分后，实践 GDP 同比增长 量。按照计量呈报的金额扣 孟加拉高 系孟加 6%，增幅比上个财年放缓 1.1 个 孟加 Paira 桥梁工程项 除动员预支款、扣除质保金、 拉国 目 扣除业主代扣代缴的税金后 理局 府机构 6.3%。2022/23 财年，按往日市 场价钱狡计，口头 GDP 为 44.39 质料保证金比例为合同金额 万亿塔卡，按照平均汇率狡计， 的 5%，残障株连期为 2 年。 折合 4538.52 亿好意思元，同比增长 个百分点，五年平均增长 11%。 系蒙古 达尔汗-阿拉唐布 2024 年 3 月 31 日前支付 蒙古国口头 GDP 约为 52.867 万 蒙古国政 蒙古 府 国 机构 擦干诺尔-图希格- 31 日前支付 13，633.81 万元， 三年平均增长 11.8%。以平均汇 戒指 2024 年 3 月 客户 触及 序号 客户称号 主要神情 信用计谋 所在国度经济景况 合同总价 末神情累计回款 性质 国度 金额 责利特港口所在 2026 年 3 月 31 日前支付 率折算，蒙古国口头 GDP 折合 混凝土公路工程项 31 日前支付 12，150.63 万元。 三年平均增长 5.8%。 目 蒙古托僧曾各乐十 系蒙古 字路口-诺木热各- 蒙古国政 蒙古 30 日前支付 10，146.39 万元， 府 国 2022 年 3 月 30 日前支付 机构 里沥青混凝土公路 神情 注 1：2024 年头由于蒙古国突降大雪等恶劣天气导致业主方无法到现场开展验收使命，导致该神情验收评释无法出具，故蒙古国经济发展部无法按照约 定在 2024 年 3 月 31 日前支付款项。 注 2：根据信用计谋商定，蒙古托僧曾各乐十字街头-诺木热各-僧各逆所在 167 公里沥青混凝土公路神情应当于 2023 年 3 月 30 日前支付终末一笔款项， 可是由于蒙古国政府相关东说念主员变动以及根据前期付款金额阐发汇率变动导致对尾款金额的影响等情况，需要再行审批付款历程，导致回款缓期，当今蒙 古国政府正在陆续回款，公司于 2024 年 4 月 11 日收到回款 5，121.19 万元，神情累计已收款 63，502.60 万元，剩余未收回款项为实践支付时点汇率与蒙 古国政府预算汇率差额导致。公司将督促蒙古国政府支付因实践支付时点汇率与蒙古国政府预算汇率差额形成的汇率亏蚀。 公司国际客户主要神情散播在以下国度： （1）印度，系新兴国度代表，全球经济增长最快的国度之一，属于“一带 一起”沿线国度，基础设施建设需求较高，根据印度政府近日晓谕的 2023/24 财 年（2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日）新联邦预算清晰，印度将连接聚焦 于基础设施建设，以进一步改善东说念主员和货品的流动；印度批准 2023/24 财年的资 本开销总数为 10 万亿卢比（1，216.8 亿好意思元），同比增长 33%，印度政府将连接 投资于钢铁消耗要点行业，如铁路、公路和城市基础设施，以餍足企业和公民日 益增长的需求。 （2）孟加拉国，属于“一带一起”沿线国度，频年来，孟加拉国经济快速 发展，为改善交通运载情况，孟加拉国政府在包括《2041 愿景揣测打算》和八五计 划中将扩大交通基础设施建设列为要点，并筹商建设一批迫切的公路、铁路、港 口和城市轨说念交通神情，以期提高交通运载的效力。看成“一带一起”倡议和“孟 中印缅经济走廊”沿线迫切国度，孟加拉国现已成为中国主要的国际工程承包市 场和基础设施投资市集之一。 （3）蒙古国，属于“一带一起”倡议和“中蒙俄经济走廊”沿线迫切国度， 频年来，蒙古国经济快速发展，但基础设施的建设未能餍足其经济发展需要。因 此政府在电力、交通等畛域出台了具体的发展筹商，加速推动基础设施建设，未 来蒙古国基础设履行业具有较大的发展空间。 蒙古国政府一方面加大了国内财政对基础设施的干涉，同期又哄骗各式番邦 和国际组织解救和贷款来膨胀资金开首。蒙古国国度发展筹商指出，将优先建设 链接国际公路网的公路，完善公路设施，进一步扩大铁路运载网罗建设，提高城 市建设水平，加多住宅建筑的财政干涉。 综上，公司国际客户主要为“一带一起”沿线国度，频年来经济增速较快， 具有较大的发展后劲，且在基础设施建设畛域均有较大需求，改日相助空间较大。 评释期内，公司分地区主营业务收入组成如下： 单元：万元 神情 金额 占比 金额 占比 金额 占比 国内 1，618，452.37 96.11% 1，540，627.88 94.22% 1，403，418.68 95.92% 国外 65，552.88 3.89% 94，501.23 5.78% 59，680.98 4.08% 悉数 1，684，005.25 100.00% 1，635，129.11 100.00% 1，463，099.66 100.00% 评释期内，公司的主营业务收入主要来自国内，占比差异为、95.92%、94.22% 和 96.11%，公司来自国外主营业务收入占比差异为 4.08%、5.78%和 3.89%，海 外收入占比较低，对公司影响较小。 （四）公司应收账款坏账计提比例低于同业业平均水平的原因及合感性 戒指 2023 年末，公司应收账款主要为两年以内，占比为 81.00%，略高于行 业可比公司均值的 80.50%，不存在紧要互异；其中公司 3 年以上长账龄应收账 款占比 12.02%，略高于行业平均值的 11.94%，可是低于可比公司龙元建设及中 邦交建。 公司客户主要为政府机构以及国有企业，全体客户天禀直爽。就信用计谋而 言，刊行东说念主工程款一般按照工程程度进行结算，按照合同商定安排付款；为保证 工程质料，平日会留有部分质保金，在残障株连期满后按照合同商定收取质保金。 刊行东说念主主要客户所在地财政情况各有不同，债务余额均未超越往日度债务限 额，且近两年未出现债券背信的情况，无紧要信用风险。 刊行东说念主有较大比例客户位于黑龙江省，神情回款周期依赖于当地的财政材干、 举债情况和资金安排。黑龙江省比较于同业业上市公司山东路桥、四川路桥等所 在地区，财政材干相对弱，欠债率（政府债务余额/GDP）也相对高，政府和国 企类客户的回款周期也有所加多。由于上述情况，刊行东说念主主要客户的回款周期略 长于山东路桥、四川路桥等同业业可比上市公司，但刊行东说念主政府机构和国有企业 类客户的全体信用天禀较好，无紧要信用风险，本色性背信的风险极低，除个别 顶点情况神情外，刊行东说念主应收账款无法收回的风险也极小，公司应收账款坏账计 提比例与公司客户结构、回款周期相匹配。此外，与同业业上市公司比较，公司 主要神情来自于政府机构，山东路桥等同业业可比公司的客户相对公司更为多元。 因此，刊行东说念主对应收账款的计提比例低于同业业平均水平，稳当公司业务和主要 客户的脾气，具备合感性。 公司国际客户主要为“一带一起”沿线国度，频年来经济增速较快，具有较 大的发展后劲，且在基础设施建设畛域均有较大需求，改日相助空间较大。 要而言之，公司应收账款坏账准备计提圭臬系轮廓议论客户质料过甚信用情 况、业务性质、合同商定、回款周期、历史坏账准备计提比例以及一贯性原则等 成分细目，具备合感性；评释期内公司全体回款情况直爽，评释期各期差异回款 和 89.11%。同期，公司主要客户为政府及国有企业，且黑龙江省客户占比较高， 客户结构、地域散播与同业业上市公司山东路桥、四川路桥等有所不同，各地财 政情况和资金景况也各有不同，回款周期也有所互异；但公司政府机构和国有企 业类客户的全体信用天禀较好，所在地政府债务余额均未超越往日度债务名额， 近两年也未出现债券背信的情况，该等客户回款本色性背信的风险极低。因此， 刊行东说念主对应收账款的计提比例低于同业业上市公司，稳当公司业务性质和主要客 户脾气，具备合感性。 二、逐项分析公司长账龄应收账款是否存在后续无法收回的风险，相关坏 账准备计提是否充分 （一）公司主要长账龄应收款项情况 戒指 2023 年末，账龄 3 年以上的应收账款原值共计 115，198.99 万元，占应 收账款的 12.02%，其中大额（账面余额 1，000 万元以上）长账龄应收账款具体情 况列示如下： 单元：万元 近两年 财政自给 欠债率 是否出 率（一般 戒指 2023 是否已全 2024 年 （法定 客户 客户 款项 客户性 永远未回款 所属 现债券 寰球预算 序号 年末账面余 额计提坏 1-3 月回 信用计谋 当地财政情况 举债景况 债务余 称号 性质 性质 质 类别 地区 或其他 收入/一 额 账 款金额 额 信用违 般寰球预 /GDP） 约 算开销） 农村公路改造工程： 工程完工验收及格 后拨付至合同价款 的 30%。剩余工程款 寰球预算总收入 出具审计评释后按 2022 年，五莲 全县一般寰球预算收 年支付。 名额为 60.71 山东 入 158，413 万元，完成 五莲县 类别 2：未 省日 治疗预算的 101.2%，比 政府 工程 政府机 门至东港界改建工 2023 年底，政 客户 款 构 程、五莲汪黄线中至 府债务余额 输局 付款节点 五莲 一般寰球预算总开销 石场改造工程：业主 60.06 亿元， 县 585，307 万元。其中: 按 5:2:2:1 进行工程 未超债务限 全县一般寰球预算支 款拨付，即在工程结 额，债务风险 出 428，382 万元，完成 束后，按散伙后第一 较小。 治疗预算的 102.7%，哈福配资 年累计拨付 50%，第 比上年增长 10.9%。 二年累计拨付 70%， 第三年累计拨付 剩余的 10%。 附庸于 完成工程量的 80% 2023 年，遂宁市地方 2023 年 12 遂宁市 遂宁市 支付已完工程量合 一般寰球预算收入 月，遂宁市市 新城建 央企、 政府国 同价的 10%，工程竣 类别 2：未 四川 113.63 亿元，为预算 政府债务限 工程 款 有限公 企业 监督管 内承包东说念主按发包东说念主 付款节点 宁市 收收入 61.24 亿元，非 亿元。2024 司 理委员 要求提供齐备府上 税收入 52.39 亿元。全 年财政厅核 会 后，招标东说念主根据资金 市一般寰球预算开销 定遂宁市 近两年 财政自给 欠债率 是否出 率（一般 戒指 2023 是否已全 2024 年 （法定 客户 客户 款项 客户性 永远未回款 所属 现债券 寰球预算 序号 年末账面余 额计提坏 1-3 月回 信用计谋 当地财政情况 举债景况 债务余 称号 性质 性质 质 类别 地区 或其他 收入/一 额 账 款金额 额 信用违 般寰球预 /GDP） 约 算开销） 情况慢慢支付剩余 310.04 亿元，完成预 2023 年末政 工程款，不超越合同 算的 90.3%。全市地方 府债务名额 价的 80%。承包东说念主交 一般寰球预算收入加 为 769.61 亿 付完通盘齐备验收 上中省补助、地方政府 元，地方政府 府上后，发包东说念主报审 一般债券转贷收入、上 债务余额为 计，工程审计完了后 年结转调入资金等收 755.38 亿元， 付清经审计工程款 入 298.44 亿元后，可 政府债务风 的 97%，预留 3%作 供安排的收入总量为 险总体可控。 为质料保证金。 412.07 亿元。收入总 政府法定债 量减去往日开销、上解 务余额均未 中省开销、偿还地方政 打破法定债 府一般债务等开销 务名额。 资金 55.68 亿元。结存 资金按法令清理后，补 充预算领略调度基金 均兑现相差均衡。 总财力预测达到 末，拉萨市政 拉萨市 类别 3：政 659.52 亿元，比上年 府债务余额 应收 最终控 西藏 城市建 工程 府付款审批 决算加多 71.69 亿元， 为 104.42 亿 央企、 制方为 援用通用合同模板， 自治 国有 拉萨市 按月计价支付 区拉 有限公 赁款 政府资金紧 预算财力预测达到 般债务 45.85 企业 国资委 萨市 司 张 612.99 亿元，增长 亿元、专项债 共预算收入完成 元，西藏自治 近两年 财政自给 欠债率 是否出 率（一般 戒指 2023 是否已全 2024 年 （法定 客户 客户 款项 客户性 永远未回款 所属 现债券 寰球预算 序号 年末账面余 额计提坏 1-3 月回 信用计谋 当地财政情况 举债景况 债务余 称号 性质 性质 质 类别 地区 或其他 收入/一 额 账 款金额 额 信用违 般寰球预 /GDP） 约 算开销） 开销完成 452.92 亿 府债务名额 元，增长 25.99%；补 为 112.15 亿 充预算领略调度基金 元，债务余额 余 4.62 亿元，年内实 区批准的限 现相差均衡，略有结 额之内。 余。 寰球预算地方收入 算数的 125.8%，比上 年决算数增长 31.7%， 戒指 2023 年 加上中央补助 2537.1 底，全区地方 亿元、一般债务收入 政府债务限 最终控 60 亿元、上年结转 西藏交 应收 额 700.6 亿 制方为 西藏 436.2 亿元、动用预算 通建设 央企、 质保 齐备决算审计散伙 类别 1：未 元，余额 投资有 国有 金 后拨付 回款质保金 681.73 亿元。 交通运 区 亿元、调入资金 9.6 亿 限公司 企业 政府法定债 输厅 元，收入总量 3838.3 务余额未突 亿元。全区预算开销 破法定债务 名额。 预算数的 103.7%，比 上年决算数增长 8.3%。 加上一般债务还本支 出 16 亿元、安排预算 领略调度基金 662.4 近两年 财政自给 欠债率 是否出 率（一般 戒指 2023 是否已全 2024 年 （法定 客户 客户 款项 客户性 永远未回款 所属 现债券 寰球预算 序号 年末账面余 额计提坏 1-3 月回 信用计谋 当地财政情况 举债景况 债务余 称号 性质 性质 质 类别 地区 或其他 收入/一 额 账 款金额 额 信用违 般寰球预 /GDP） 约 算开销） 亿元、调出资金 2 亿 元、上解开销 6.7 亿 元，开销总量 3496.2 亿元。 县级寰球预算收入累 计完成 21，257 万元， 县年底一般 为年度预算的 债务余额 类别 3：政 山西 税成分后同比增长 底名额 4.73 浑源县 附庸于 府付款审批 省大 14.7%，按当然口径计 政府 工程 援用通用合同模板， 亿元；专项债 客户 款 按月计价支付 务年底余额 护总队 交通局 政府资金紧 浑源 2022 年，接续加大民 张 县 生和社会行状干涉，13 底名额 9.01 项民生开销 24.86 亿 亿元，均未超 元，占一般寰球预算支 债务名额，债 出的 86.43%，全县公 务风险较小。 共预算开销 28.76 亿 元。 附庸于 甲方依据核定的乙 中国冶 方月完成使命量，按 金科工 70%的比例拨付月 中国二 央企、 集团有 度分包工程程度款。 类别 2：未 十二冶 工程 集团有 款 企业 司，实 方初步验收及格，在 付款节点 限公司 际阻抑 工程结算值细目后， 东说念主为国 甲方拨付至结算值 务院国 的 85%；工程齐备验 近两年 财政自给 欠债率 是否出 率（一般 戒指 2023 是否已全 2024 年 （法定 客户 客户 款项 客户性 永远未回款 所属 现债券 寰球预算 序号 年末账面余 额计提坏 1-3 月回 信用计谋 当地财政情况 举债景况 债务余 称号 性质 性质 质 类别 地区 或其他 收入/一 额 账 款金额 额 信用违 般寰球预 /GDP） 约 算开销） 有金钱 收后，拨付至结算值 监督管 的 95%；留 5%的尾 理委员 款看成工程质料保 会 证金。 全体总承包神情从 开工至全体交工验 收时间，原则按程度 力为 196，433 万元，比 分四次支付工程总 年头预算加多 57，526 价款的 50%；交工验 西藏 2022 年，八宿 万元，增长 41.41%。 收至齐备验收时间 自治 县一般债务 八宿县 类别 2：未 比上年总财力加多 政府 工程 政府机 支付 20%（神情残障 区昌 名额 8，795 万 客户 款 构 株连期为两年）；项 都市 元。一般债务 府 付款节点 26.69%。我县地方一般 目齐备验收及格、办 八宿 余额 8，795 万 寰球预算本级收入完 理神情嘱咐手续后 县 元。 成 6，709 万元；一般公 支付 10%，其余 20% 共预算开销共计 在齐备验收满一年 后分两次支付完了 （每年支付 10%）。 类别 4：涉 贵州高 最终控 央企、 及诉讼（目 速公路 工程 制方为 集团有 款 贵州省 企业 级东说念主民法院 限公司 国资委 尚未判决） 国说念集 2023 年，双鸭山市一 戒指 2023 年 附庸于 根据合同商定，2023 黑龙 贤至当 般寰球预算收入 43.5 末，双鸭山市 政府 质保 双鸭山 年 12 月 31 日前回款 类别 1：未 江省 客户 金 交通运 1000 万元，2024 年 回款质保金 双鸭 双鸭山 全市一般寰球预算支 务余额 219.6 输局 尾款全部结清 山市 至宝山 出 198.4 亿元，增长 亿元，其中: 近两年 财政自给 欠债率 是否出 率（一般 戒指 2023 是否已全 2024 年 （法定 客户 客户 款项 客户性 永远未回款 所属 现债券 寰球预算 序号 年末账面余 额计提坏 1-3 月回 信用计谋 当地财政情况 举债景况 债务余 称号 性质 性质 质 类别 地区 或其他 收入/一 额 账 款金额 额 信用违 般寰球预 /GDP） 约 算开销） 段改扩 14.8%。市级(含开发 一般债务余 建工程 区，下同)一般寰球预 额 146 亿元， 建设指 算收入 22.5 亿元，同 专项债务余 挥部 比增长 15.2%，加税收 额 73.6 亿元; 返还和转动支付补助、 市级法定债 调入资金等 114.9 亿 务余额 214.5 元，收入悉数 137.4 亿 亿元，其中: 元。一般寰球预算开销 一般债务余 返还和转动支付开销、 余额 72.4 亿 上解开销等 59.7 亿 元。不超法定 元，开销悉数 127.1 亿 债务名额。 元。相差相抵，结转下 年使用 10.3 亿元。 黑龙江 省德明 单项 工程 类别 5：已 计提 款 全额计提 程有限 公司 戒指 2023 年 伊春市 寰球预算收入完成 附庸于 黑龙 法定债务余 汤伊公 28.3 亿元，同比增长 政府 质保 伊春市 齐备决算审计后年 类别 1：未 江省 额 226.1 亿 客户 金 交通运 满三年支付质保金 回款质保金 伊春 元，其中，一 建设指 一般寰球预算开销完 输局 市 般债务 185.6 挥部 成 225.7 亿元，同比增 亿元、专项债 长 9.6%。 务 40.5 亿元。 近两年 财政自给 欠债率 是否出 率（一般 戒指 2023 是否已全 2024 年 （法定 客户 客户 款项 客户性 永远未回款 所属 现债券 寰球预算 序号 年末账面余 额计提坏 1-3 月回 信用计谋 当地财政情况 举债景况 债务余 称号 性质 性质 质 类别 地区 或其他 收入/一 额 账 款金额 额 信用违 般寰球预 /GDP） 约 算开销） 全市偿还政 府债券本息 中，本金 30.8 亿元，利息 本级偿还本 息 27.8 亿元， 其中，本金 息 4.5 亿元。 县级寰球预算收入累 债务余额 按照 4:3:3 比例收 计完成 21，257 万元， 4.73 亿元，年 款，即在工程散伙 类别 3：政 山西 为年度预算的 底名额 4.73 浑源县 附庸于 后，按散伙后第一年 府付款审批 省大 政府 工程 100.06%，剔除留抵退 亿元；专项债 客户 款 税成分后同比增长 务年底余额 护总队 交通局 二年拨付 30%工程 政府资金紧 浑源 款，第三年拨付 30% 张 县 算同比增长 6.02%。 底名额 9.01 工程款。 算开销 28.76 亿元。 债务名额，债 务风险较小。 安徽 2023 年 1-12 月份，和 2023 年，和 附庸于 援用通用合同模板， 和县工 应收 类别 2：未 省马 县全县（不含郑蒲港， 县地方政府 工程 和县交 按月计价支付。预留 款 通运载 部单干程招待竣验 引导部 客户 付款节点 市和 入累计完成 175，248 97.94 亿元， 局 审计后支付 县 万元，比上年同期增收 一般债务限 近两年 财政自给 欠债率 是否出 率（一般 戒指 2023 是否已全 2024 年 （法定 客户 客户 款项 客户性 永远未回款 所属 现债券 寰球预算 序号 年末账面余 额计提坏 1-3 月回 信用计谋 当地财政情况 举债景况 债务余 称号 性质 性质 质 类别 地区 或其他 收入/一 额 账 款金额 额 信用违 般寰球预 /GDP） 约 算开销） 县财政开销累计完成 68.09 亿元。 支 18，733 万元，下跌 债务余额预 一般债务余 额 29.60 亿 元，专项债务 余额 66.97 亿 元。均未超债 务名额 一般寰球预算收入完 市政府债务 成 43，723 万元，同比 名额为 上年减收 2，665 万元。 22，844.7 万 黑龙 加:上司补助收入 元。戒指 2023 漠河县 江省 129，447 万元、新增一 年底，漠河市 樟岭至 附庸于 大兴 般债券收入 2，113 万 政府债务余 西林吉 政府 质保 漠河市 保修期 5 年期满后 类别 1：未 公路建 客户 金 交通运 支付质保金 回款质保金 地区 元、上年结余 15，928 万元，往日新 设引导 输局 漠河 万元、动用预算领略调 增政府一般 部 市 节基金 5，690 万元，收 债券 2，113 入悉数 197，323 万元。 万元。2023 往日一般寰球预算支 年偿还政府 出完成 136，363 万元， 债务本息 加:上解开销 7，596 万 2，799 万元， 近两年 财政自给 欠债率 是否出 率（一般 戒指 2023 是否已全 2024 年 （法定 客户 客户 款项 客户性 永远未回款 所属 现债券 寰球预算 序号 年末账面余 额计提坏 1-3 月回 信用计谋 当地财政情况 举债景况 债务余 称号 性质 性质 质 类别 地区 或其他 收入/一 额 账 款金额 额 信用违 般寰球预 /GDP） 约 算开销） 元，调出资金 500 万 其中偿还本 元，债务还本开销 金 2，095 万 领略调度基金 32，665 704 万元。当 万元，开销悉数 年无新增隐 抵后，结转下年 18，104 法定债务余 万元。 额均未打破 法定债务限 额。 寰球预算地方收入 算数的 125.8%，比上 年决算数增长 31.7%， 戒指 2023 年 根据西藏自治区交 加上中央补助 2537.1 底，全区地方 通厅对于已交工项 亿元、一般债务收入 政府债务限 最终控 西藏交 目齐备审计使命的 60 亿元、上年结转 额 700.6 亿 央企、 制方为 西藏 通建设 质保 安排与要求，工程项 类别 1：未 436.2 亿元、动用预算 元，余额 集团有 金 目残障期已满的，质 回款质保金 领略调度基金 558.8 681.73 亿元。 企业 交通运 区 限公司 保金在神情齐备审 亿元、调入资金 9.6 亿 政府法定债 输厅 计使命散伙后赐与 元，收入总量 3838.3 务余额未突 拨付 亿元。全区预算开销 破法定债务 预算数的 103.7%，比 上年决算数增长 8.3%。 加上一般债务还本支 出 16 亿元、安排预算 近两年 财政自给 欠债率 是否出 率（一般 戒指 2023 是否已全 2024 年 （法定 客户 客户 款项 客户性 永远未回款 所属 现债券 寰球预算 序号 年末账面余 额计提坏 1-3 月回 信用计谋 当地财政情况 举债景况 债务余 称号 性质 性质 质 类别 地区 或其他 收入/一 额 账 款金额 额 信用违 般寰球预 /GDP） 约 算开销） 领略调度基金 662.4 亿元、调出资金 2 亿 元、上解开销 6.7 亿 元，开销总量 3496.2 亿元。 县政府债务 名额为 30.71 亿元，政府一 般债务名额 为 14.62 亿 寰球预算收入预测完 债务名额为 全线完成齐备决算 新疆 成 38，170 万元，完成 16.09 亿元。 最终控 审计后支付剩余工 乌什县 类别 3：政 自治 年头预算任务的 2023 年，乌什 制方为 程款；2023 年 12 月 燕山交 央企、 府付款审批 区阿 103.16%，较 2022 年增 县政府债务 工程 乌什县 31 日前偿还 400 万 款 国有资 元，2024 年 12 月 31 建设有 企业 政府资金紧 地区 16.92%。2023 年一般 为 29.53 亿 产管理 日前偿还 400 万元， 限公司 张 乌什 寰球预算开销预测 元，政府一般 中心 2025 年 10 月 31 日 县 378，540 万元，较 2022 债务余额决 前偿还 340.627 万元 年增支 6，288 万元，增 算数为 13.51 长 1.69%。 亿元，政府专 项债务余额 决算数为 政府法定债 务余额未突 破法定债务 近两年 财政自给 欠债率 是否出 率（一般 戒指 2023 是否已全 2024 年 （法定 客户 客户 款项 客户性 永远未回款 所属 现债券 寰球预算 序号 年末账面余 额计提坏 1-3 月回 信用计谋 当地财政情况 举债景况 债务余 称号 性质 性质 质 类别 地区 或其他 收入/一 额 账 款金额 额 信用违 般寰球预 /GDP） 约 算开销） 名额。 黑龙江 北五建 单项 质保 类别 5：已 设神情 计提 金 全额计提 引导部 省全省地方 一般寰球预算收入 额 30，317.97 广东省 合同商定，通车后缺 13851.3 亿元，较上年 亿元。全省地 南粤交 陷株连期两年内无 执行数增长 4.3%，为 方政府债务 央企、 附庸于 通怀阳 质保 质料问题，支付质保 类别 1：未 广东 汇总治疗预算的 余额执行数 高速公 金 金余额的 50%，剩余 回款质保金 省 99.1%。全省一般寰球 29，881.99 亿 企业 交通厅 路管理 50%齐备决算后支 预算开销 18510.9 亿 元，阻抑在债 中心 付。 元，兑现稳中有增，完 务名额以内。 成汇总治疗预算的 政府法定债 打破法定债 务名额。 悉数 73，506.24 - - - - - - - - - - - 占比 63.81% - - - - - - - - - - - 注：1、所在地区财政情况、举债情况主要摘录于政府官网或当地政府财政局网站 由上表可知，公司大额（账面余额 1，000 万元以上）、3 年以上账龄的应收账 款账面余额悉数 73，506.24 万元，占 3 年以上账龄应收账款账面余额比重为 分类如下： 单元：万元 占大额长 戒指 2023 年 占 2023 年末 账龄应收 序号 未回款类别 具体未回款原因 末应收账款 应收账款账 账款总数 金额 面余额比重 比重 类别 1：未回 根据合同商定的时点支付质料保证 款质保金 金 类别 2：未到 尚未达到合同商定的结算节点而未 款节点 圭表后按合同商定支付款项 类别 3：政府 个别神情因当地政府付款审批历程 付款审批流 程较长或政 全部神情款项 府资金垂危 类别 4：触及 诉讼 类别 5：已全 额计提 悉数 73，506.24 100.00% 7.67% 对各样别的应收账款具体分析如下： 该类别主要为根据合同商定的时点支付的质料保证金，共触及 6 个神情，应 收账款金额悉数 10，430.93 万元，占大额长账龄应收账款总数比重 14.19%，占 基于行业常规，在公路、桥梁工程齐备后，业主一般会预留合同金额 3%-5% 左右的工程质料保证金，于工程神情残障株连期满后成功支付或按照合同商定的 时刻支付，残障株连期一般情况下为神情齐备后 2 年，因此工程施工质保金的期 后回款时刻一般较长，回款比例较低。工程质料保证金信用风险较小，公司按照 应收账款坏账计提计谋按账龄计提。 单元：万元 合同相关商定内容 神情进展节点 是否稳当合同商定及行业常规 三年以上账 质保金 序 至 2023 年 长账龄应 质保金支 是否存在 客户称号 触及神情 龄应收账款 支付进 号 残障责 质保金 质保金 质保金支付 末齐备决算 收账款是 付是否符 残障株连 账面余额 合同金额 交工时刻 度是否 任期 比例 名额 商定 审计进展 否在质保 合行业惯 期较长的 稳当合 及用时 金名额内 例 情况 同商定 西藏交通建 G318 日喀则 齐备决算审 月，距 2023 年 4 月开 是，见案 年末 6 年 3 始，已用时 例3 公司 路工程 A 标 付 个月 8 个月 国说念集贤至 根据合同约 国说念集贤至 当壁公路双 定，2023 年 2019 年 9 当壁公路双 已于 2023 鸭山至宝山 12 月 31 日前 月，距 2023 是，见案 段改扩建工 回款 1，000 万 年末 4 年 3 例6 区）至宝山段 审计决算 程建设引导 元，2024 年尾 个月 改扩建工程 部 款全部结清 国说念嘉荫至 根据合同约 伊春市汤伊 临江公路汤 定，齐备决算 月，距 2023 年 1 月开 是，见案 年末 4 年 2 始，已用时 例2 设引导部 段改扩建工 三年支付质 个月 1 年 11 个月 程 A1 合同段 保金 国说念北京至 漠河县樟岭 漠河公路樟 2019 年 10 已于 2023 保修期 5 年期 至西林吉公 岭（塔漠界） 月，距 2023 年 12 月开 是，见案 路建设引导 至西林吉段 年末 4 年 2 始，已用时 例5 保金 部 工程 A1 合同 个月 1 个月 段 国说念 318 线竹 根据西藏自 2020 年 11 已于 2022 西藏交通建 巴笼至林芝 治区交通厅 月，距 2023 年 4 月开 是，见案 公路要点路 对于已交工 年末 3 年 1 始，已用时 例1 公司 段整治改建 神情齐备审 个月 1 年 8 个月 合同相关商定内容 神情进展节点 是否稳当合同商定及行业常规 三年以上账 质保金 序 至 2023 年 长账龄应 质保金支 是否存在 客户称号 触及神情 龄应收账款 支付进 号 残障责 质保金 质保金 质保金支付 末齐备决算 收账款是 付是否符 残障株连 账面余额 合同金额 交工时刻 度是否 任期 比例 名额 商定 审计进展 否在质保 合行业惯 期较长的 稳当合 及用时 金名额内 例 情况 同商定 工程（海通沟 计使命的安 段）施工第一 排与要求，工 合同段 程神情残障 期已满的，质 保金在神情 齐备审计工 作散伙后予 以拨付 根据合同约 定，残障株连 怀集至郁南 广东省南粤 期两年内无 已于 2023 高速公路怀 2020 年 12 交通怀阳高 质料问题，支 年 4 月开 是，见案 速公路管理 付质保金余 始，已用时 例4 一期工程 TJ8 年末 3 年 中心 额的 50%，剩 8 个月 合同段 余 50%齐备 决算后支付 注：国说念集贤至当壁公路双鸭山至宝山段改扩建工程建设引导部于 2024 年 2 月回款 2，250.00 万元 （1）未达到合同商定的质料保证金支付条件 根据合同商定，西藏交通建设投资有限公司、伊春市汤伊公路工程建设引导 部、漠河县樟岭至西林吉公路建设引导部、广东省南粤交通怀阳高速公路管理中 心等 5 个神情建设处尚未达到商定的质料保证金支付时点。 （2）残障株连期已满，按照合同商定付款程度支付 根据公司与国说念集贤至当壁公路双鸭山至宝山段改扩建工程建设引导部等 1 个神情刚硬的补充左券，业主方均按照商定的还款程度支付质料保证金，公司预 期达到时点不错收回相关款项。 根据合同商定，西藏交通建设集团有限公司等 1 个神情应于残障株连期期满 后支付质料保证金。可是根据西藏自治区交通厅对于已交工神情齐备审计使命的 安排与要求，工程神情残障期已满的，质料保证金应当于神情齐备审计使命散伙 后赐与拨付，公司预期达到时点不错收回相关款项。 经检索，上市公司对于工程神情残障株连期及质料保证金相关支付条件关联 案举例下： 案例 公司简称 触及神情/业主称号 合同商定 序号 工程神情经业主交工验收及格后并经审计决算后支付至决算金额的 交建股份 （603815） 期（2-5 年）满后经客户阐发无工程质料问题且齐备决算审计后赐与支付。 成都高新时刻产业 开发区芦葭镇东说念主民 高新发展 审计完成且完成齐备验收备案后付至结算金额的 97%，余 3%看成质保金； （000628） 自工程齐备验收及格满两年后无息退还质保金。 区轮廓体进步改造 工程神情 金埔园林 灌云县大伊山佛光 工程齐备审计完了后一个月内付至审计价的 97%，余款看成质料保证金，缺 （301098） 塔工程神情（EPC） 陷株连期满后付清。 工程神情经客户交齐备验收及格后，客户应支付至全部工程决算总数的 90% 勘设股份 （603458） 年）满后经客户阐发无工程质料问题且齐备决算审计后分期或一次性付清。 四川路桥 四川宜叙高速公路 质保金未全部收回的原因：1、工程神情保修期 60 个月，预留保修资金；2、 （600039） 开发有限株连公司 监理工程师未签发残障株连期断绝文凭；3、未办理神情齐备验收。 南矿集团 海东市博锋矿业有 公司于 2021 年 11 月与其刚硬延期付款左券，商定自 2022 年 7 月至 2023 年 （001360） 限公司 9 月每月支付 50 万元至 143 万元不等。 由上表可知，相关工程合同商定质料保证金于“残障株连期满后付清”、 “自 工程齐备验收及格满两年后无息退还质保金”以及“工程质保期满后经客户阐发 无工程质料问题且齐备决算审计后分期或一次性付清”均为行业常规，由于部分 神情合同商定支付质料保证金期限较长，导致质料保证金回收周期较长。 综上，公司上述神情合同中对于残障株连期及质料保证金的相关商定稳当行 业常规，与同业业可比公司不存在紧要互异。 该类别主淌若尚未达到合同商定的结算节点而未能收回款项，完成竣验审计 等相关圭表后支付款项，共触及 5 个神情，应收账款金额 48，166.60 万元，占 大额长账龄应收账款总数比重 65.53%，占 2023 年末应收账款账面余额比重 5.03%。 刊行东说念主按照合同商定的结算节点付款的情况如下表所示： 单元：万元 是否存在 三年以上应 戒指 2023 戒指 2023 年末 戒指 2023 年 回款情况是 永远未完成竣 序 齐备决算 客户称号 收账款账面 触及神情 合同商定支付安排 合同总数 交工时刻 年末齐备决 合同商定回款 末实践回款 否稳当合同 工决算审计原 号 审计较长 余额 算审计用时 金额 金额 商定 因 的情况 五莲县 2019 年度农村公路改造 已于 2023 五莲县 2019 工程：工程完工验收及格后拨付 2019 年 12 年 12 月完 年度农村公 至合同价款的 30%。剩余工程款 42，148.22 月，距 2023 12，644.47 否 / 成齐备决算 路改造工程 出具审计评释后按 2.5:2.5:2 的比 年末 4 年 审计 例分 3 年支付 五莲汪黄线西石门至东港界改建 五莲汪黄线 工程：业主按 5:2:2:1 进行工程款 已于 2021 五莲县交 西石门至东 拨付，即在工程散伙后，按散伙 年 2 月完成 稳当合同约 程 累计拨付 70%，第三年累计拨付 计 定回款揣测打算 五莲汪黄线中至石场改造工程： 业主按 5:2:2:1 进行工程款拨付， 已于 2020 五莲汪黄线 即在工程散伙后，按散伙后第一 年 10 月完 中至石场改 7，830.04 2018 年 12 月 7，047.04 否 / 年累计拨付 50%，第二年累计拨 成齐备决算 造工程 付 70%，第三年累计拨付 90%， 审计 终末一年拨付剩余的 10% 小计 27，719.11 / / （注） 完成工程量的 80%支付已完工程 量合同价的 10%支付，工程齐备 招标东说念主根据资 验收及格后 30 日内承包东说念主按发 四川遂宁市 金情况慢慢支 遂宁市新 包东说念主要求提供齐备府上后，招标 河东新区五 2021 年 4 月， 尚未初始， 付剩余工程款， 城建设投 东说念主根据资金情况慢慢支付剩余工 稳当合同约 资有限公 程款，不超越合同价的 80%。承 定回款揣测打算 屏路、锦台路 1 年 4 个月 年 6 月初始 的 80% ，即不 司 包东说念主托福完通盘齐备验收府上 神情 超越 31，647.54 后，发包东说念主报审计，工程审计完 万元 毕后付清经审计工程款的 97%， 预留 3%看成质料保证金。 是否存在 三年以上应 戒指 2023 戒指 2023 年末 戒指 2023 年 回款情况是 永远未完成竣 序 齐备决算 客户称号 收账款账面 触及神情 合同商定支付安排 合同总数 交工时刻 年末齐备决 合同商定回款 末实践回款 否稳当合同 工决算审计原 号 审计较长 余额 算审计用时 金额 金额 商定 因 的情况 甲方依据核定的乙方月完成使命 量，按 70%的比例拨付月度分包 二连浩特市 已于 2020 工程程度款。乙方工程完工，经 2020 年 12 月 中国二十 中蒙跨境经 年 11 月开 基本稳当合 甲方初步验收及格，在工程结算 11 日，距 值细目后，甲方拨付至结算值的 2023 年末 3 有限公司 目说念路及安 算，已用时 揣测打算 装工程 3 年 1 个月 结算值的 95%；留 5%的尾款作 为工程质料保证金。 全体总承包神情从开工至全体交 工验收时间，原则按程度分四次 支付工程总价款的 50%；交工验 昌都市农村 已于 2023 收至齐备验收时间支付 20%（项 2022 年 12 八宿县东说念主 公路全体总 年 12 月开 39，923.72 稳当合同约 民政府 承包神情施 始，已用时 （注） 定回款揣测打算 工验收及格、办理神情嘱咐手续 年末 1 年 工第一标段 1 个月 后支付 10%，其余 20%在齐备验 收满一年后分两次支付完了（每 年支付 10%） 尚未完成竣 由于和县政府 和城南门至 工决算审 和县工路 援用通用合同模板，按月计价支 2016 年 7 月， 尚未初始， 部门相关东说念主员 太阳河段说念 计，预留部 路改建工程 单干程招待 部 后支付。 7 年 5 个月 年 2 月初始 决算审计推迟， 二标段 竣验审成后 间隔时刻较长 支付。 （1）上述工程神情对于竣验审计完成付款及按商定比例付款的合同商定符 合行业常规 根据刊行东说念主部单干程施工合同商定，工程款的信用计谋不时包括按照通用合 同按月支付、按照商定比例支付、竣验审计后支付剩余工程款。 其中，①按照通用合同按月支付为援用中华东说念主民共和邦交通运载部《公路工 程圭臬施工招标文献》（2018 年版）中的“通用合同条件”，是行业常规； ②按照竣验审计后支付剩余工程款和按工程程度按比例支付两种类型在行 业内也较为常见，访佛案举例下： 公司简称及 序号 神情称号 付款节点商定 证券代码 根据合同商定，交工验收及格前业主方彭州市妥洽建设集团有限公 山东路桥 彭州市三环路 （000498） 建设工程神情 清。 根据施工合同商定，业主方淄博市城市金钱运营有限公司在建设期 淄博快速路网 内按每期遒劲工程量的 60%支付工程程度款，累计支付不超越 15 山东路桥 （000498） 神情 分 5 年支付，付款比例循序为 30%、30%、20%、10%、10%，如 发包东说念主相关资金提前到位，发包东说念主有权提前回购。 支付承包方中期结算工程款的 75%；2、工程齐备验收及格且工程 齐备结算报业主方付至业主方核定并按本合同计价形态得出的结 算金额的 80%；3、发包方在承包方完好意思提交稳当法令的工程齐备 结算文献过甚相关府上且业主方完成结算审核并出具结算审核报 高新发展 绛溪三线说念路 告，发包方支付至按结算审核评释及本合同计价形态得出的结算金 （000628） 工程 额的 92%；4、在残障株连期散伙后，支付两边结算金额的 3%；待 本神情业主方与政府出资方完成政府审计后，发包方对与承包方办 理结算中超出业主方与政府出资方完成政府审计工程量部分进行 扣减，并出具修正结算审核评释，按修正结算审核评释及本合同计 价形态支付结算剩余款项；5、质料保证金：质料保证金为本合同 结算价的 3%，其支付形态执行业主合同商定。 上饶市天助大 两边商定的工程款（程度款）支付的形态和时刻：市政说念路、给排 汇绿生态 说念及两侧景不雅 水、交通设施、街灯、亮化等神情，每月月底支付当月工程款的 70%， （001267） （龟峰通衢-明 齐备验收审计后一个月内支付总工程款 97%，余款在工程质料保证 叔路）工程 期后一个月内付清。 （2）客户按照合同商定付款，由于合同商定的付款周期较长或齐备结算周 期较长，导致应收账款账龄加多 由于刊行东说念主部分神情按照工程程度按比例支付，全体付款周期较长，导致发 行东说念主应收账款加多；部分神情商定竣验审计后支付剩余工程款，由于工程竣验审 计的圭表较为紊乱，主要分为齐备验收和审计两个圭表。其中齐备验收一般是缺 陷株连期届满后的 1-2 年内启动并完成。审计一般是神情齐备验收完成后进行， 由审计局组织相关参与方进行施工现场复核，出具工程齐备财务决算审计评释， 最终提交政府携带签审，审计圭表用时平均为 1 年。因此，工程竣验审计大要会 在残障株连期满后的 2-3 年内完成，即从神情完工至工程竣验审计完成的时刻周 期约为 4-5 年，导致该部分剩余工程款回款周期较长。 对于齐备结算周期情况，同业业可比公司四川路桥（600039）露馅： “评释 期内，公司应收账款主要来自于工程施工业务，由于其业务脾气，神情完工到整 体齐备验收之间间隔一依期限，可长达 3-5 年左右，而神情完工时仅收取合同金 额的 85%-95%，剩余款项需在齐备验收后收取，导致全体应收款项账龄相对较 长。”刊行东说念主的齐备结算周期稳当行业常规。 由于上述原因，业主方根据合同商定按齐备验收时点付款，而公司应收账款 账龄受工程竣验审计时刻较长影响有所加多，但不属于应收账款本色性过时的情 况。 该类别主要系个别神情因当地政府付款审批历程较长或政府资金垂危未能 实时支付全部神情款项，共触及 4 个神情，应收账款金额 10，598.64 万元，占大 额长账龄应收账款总数比重 14.42%，占 2023 年末应收账款账面余额比重 1.11%。 刊行东说念主个别工程神情存在应收账款过时情形，具体如下表所示： 三年以上 账龄应收 合同商定 所在地区资信情 是否存在 序号 客户称号 触及神情 历史回款情况 账款账面 信用计谋 况 信用风险 余额 拉萨市城市 西藏 S5 线拉萨至泽 援用通用合同模 2023 年度差异收到 拉萨市财务自给 板，按月计价支付 213.10 万元、690.00 万 率 23.77%； 限公司 西藏斥地租出款 元和 402.53 万元 欠债率 12.51% 浑源县四好农村公 路建设（王庄堡、大 浑源县公路 援用通用合同模 2023 年度差异收到 浑源县财务自给 否 养护总队 板，按月计价支付 1，054.83 万元、250.00 率 7.39%； 岭、吴城乡）村通硬 万元和 100.00 万元 欠债率 12.17% 化路工程 三年以上 账龄应收 合同商定 所在地区资信情 是否存在 序号 客户称号 触及神情 历史回款情况 账款账面 信用计谋 况 信用风险 余额 按照 4:3:3 比例收 浑源县四好农村公 款，即在工程散伙 路田村至驼峰村、驼 后，按散伙后第一 家坪至井沟村通硬 第二年拨付 30%工 化路工程 程款，第三年拨付 全线完成齐备决算 审计后支付剩余工 程款；2023 年 12 戒指 2023 年末， 乌什县燕山 月 31 日前偿还 400 乌什县农村说念路及 2021 年度收到 400.00 万 乌什县财务自给 要点说念路建设神情 元 率 10.08%； 设有限公司 月 31 日前偿还 400 欠债率 38.01% 万元，2025 年 10 月 31 日前偿还 注：财务自给率为该地区 2022 年度/2023 年度一般寰球预算收入除以一般寰球预算开销；欠债 率为该地区戒指 2022 年末/2023 年末法定债务余额除以 2022 年度/2023 年度该地区 GDP 上述客户一方面是公司与客户刚硬的合同收款计谋平日为达到某一固定的 阶段性节点后即要求客户支付一定比例的款项，信用期较短，而公司客户主要为 政府机构和国有企业，客户资金开首于财政拨款或者举债，付款审批历程较长， 需要一定的时刻，导致实践付款的时刻晚于合同商定的付款时刻。根据金埔园林 （301098）露馅：“平日情况下园林绿化工程神情在达到合同条件商定的收款时 点时，公司会向建设单元提托福款恳求，之后建设单元启动其里面付款审批历程， 从恳求到付款完成时刻周期平日在 6-12 个月左右。在公司期末应收账款余额前 十大神情中，到达合同商定付款时点后，1 年内尚未付款属于正常状态。”根据 艾布鲁（301259）露馅：“公司客户多为政府机构和国有企业（主要为地方政府 投融资平台），付款审批历程复杂，况且受往日预算影响，导致公司取得程度款、 结算款的周期较长。” 另一方面，个别神情因地方政府资金垂危延伸付款。上述原因导致业主方未 能王人备按原左券商定形态回款，公司与业主方保持着直爽相似，束缚推动结算与 回款，具体分析如下： （1）拉萨市城市建设工程有限公司，最终阻抑方为拉萨市国资委，2023 年， 拉萨市政府债务余额为 104.42 亿元（一般债务 45.85 亿元、专项债务 58.57 亿 元），自治区核定拉萨市的地方政府债务名额为 112.15 亿元（一般债务 51.01 亿元、专项债务 61.14 亿元），债务余额均阻抑在自治区批准的名额之内，全体 信用风险较小，预测或者收回相关款项。 公司主要贯串了拉萨市城市建设工程有限公司分包的 S5 线（拉萨至泽当快 速路）工程。西藏 S5 线拉萨至泽当快速路，起于拉萨市达孜区德庆镇林拉高速 互通要害，止于山南市扎囊县桑耶镇贡泽高速公路，是自治区“十三五”时期 国民经济和社会发展筹商摘抄中的要点神情。 司支付工程款项 213.10 万元、690.00 万元和 402.53 万元，拉萨市城市建设工 程有限公司正在陆续向公司支付款项，预测或者收回相关款项。 （2）浑源县公路养护总队，附庸于浑源县交通局。神情齐备验收后，由于 客户实践资金景况、付款审批历程等成分的影响，导致公司应收工程款回款周期 延长。2022 年，浑源县年底一般债务余额 4.73 亿元，年底名额 4.73 亿元；专项 债务年底余额 9.01 亿元，年底名额 9.01 亿元，均未超债务名额，全体信用风险 较小，预测或者收回相关款项。 公司主要贯串了浑源县公路养护总队发包的浑源县四好农村公路建设（王庄 堡、大任庄、沙圪坨、千佛岭、吴城乡）村通硬化路工程和浑源县四好农村公 路田村至驼峰村、驼峰村至屈家坪村、屈家坪至井沟村通硬化路工程。浑源县四 好农村公路建设工程神情，是山西省捏好“四好农村路”和旅游公路建设、完善 农村基础设施、建设鲜艳乡村的迫切内容，是鼓励产业转型、发展全域旅游的有 力撑持。 的工程款项 1，054.83 万元、250.00 万元和 100.00 万元，浑源县公路养护队正 在陆续向公司支付款项，预测或者收回相关款项。 （3）乌什县燕山交通投资建设有限公司，最终阻抑方为乌什县国有金钱管 理中心，2023 年，乌什县政府债务余额为 29.53 亿元（一般债务 13.51 亿元、 专项债务 16.02 亿元），乌什县地方政府债务名额为 30.71 亿元（一般债务 14.62 亿元、专项债务 16.09 亿元），债务余额均阻抑在名额之内，全体信用风险较小， 预测或者收回相关款项。 公司主要贯串了乌什县燕山交通投资建设有限公司发包的乌什县农村说念路 及要点说念路建设神情工程。乌什县农村说念路及要点说念路建设神情工程，是自治 区、地区交通运载把持部门加速鼓励农村公路神情建设、加大农村说念路斥地养 护工程的迫切入部下手点，是乡村振兴遒劲的交通运载保险。 预测或者收回相关款项。 在国内“稳增长”计谋指导下，地方政府等主体融资渠说念束缚拓宽，基础设 施投资建设受到进一步敬爱，地方专项债刊行限制加大，国度对地方政府债务强 化省级政府主体株连，已提议成就县级财力长效保险机制，赞助“县级为主、市 级帮扶、省级兜底、中央激发”的下层“三保”株连落实方针。议论到上述计谋 及政府资信水平、两边相助情况等成分，预测刊行东说念主上述应收款不存在出现本色 性坏账风险。 针对此类政府付款审批历程较长或政府资金垂危的情况，公司将通过如下措 施确保款项收回：①严格执行公司制定的工程款催收机制，将工程款清收株连到 东说念主并纳入绩效考核，具体工程催收机制及法子详见本部分回复之“（二）工程款 催收机制”；②公司与主要客户都保持了直爽的客户关系和相助关系，公司将积 极追踪客户预算及资金景况，加强催款相似。该类别客户均莫得出现债券背信或 本色资信风险，在评释期内该等客户也基本都有陆续回款，预测改日或者收回话 收款项。 该类别触及共 1 个神情，应收账款金额 1，656.90 万元，占大额长账龄应收 账款总数比重 2.25%，占 2023 年末应收账款账面余额比重 0.17%。 （1）贵州高速公路集团有限公司诉讼案件 路土建工程施工第七合同段（YK44+140-K51+700）合同文献》，签约后龙建股份 进场施工。2014 年，工程因民工肇事及材料供应商阻工等原因停工，贵州高速 与龙建股份通过互发函件形态磋议，以刚硬补充左券形态将剩余工程由贵州高速 进行指定分包。2014 年 7 月至 2015 年 4 月时间，贵州高速在未刚硬补充左券情 况下另行寄托了中国东说念主民武装旁观部队交通第三支队、中铁十六局集团第三工程 有限公司完成剩余工程。至诉讼时，该工程依然建设完成，但未能在约依期限内 完工。 贵州高速和刊行东说念主两边因工程过时、工程范围加多等形成的亏蚀产生纠纷。 省毕节市中级东说念主民法院，案号为（2020）黔 05 民初 33 号。 贵州高速一审诉讼请求如下： ①判决被告向原告支付因被告背信导致原告寄托第三方施工加多的工程费 用悉数 4，421.7981 万元。 ②判决被告向原告支付过时交工背信金 3，230 万元。 ③判决被告补偿原告其他亏蚀悉数 592.2460 万元。 ④判决被告向原告托福贵州省清镇至织金公路土建工程施工第七合同段工 程府上。 上述用度悉数 8，244.0441 万元。 ⑤本案诉讼费及寄托决然用度由被告承担。 讼布告，2020 年 8 月，公司收到高速集团诉公司建设工程施工合同纠纷案件《变 更诉讼请求恳求书》及《对于诉讼请求金额的情况说明》。 担因工程变更产生的工程款、及误工窝工等产生的亏蚀算 107，770，985.00 元；② 判令贵州高速公路承担本案讼师费；③判令贵州高速公路承担本案全部诉讼用度。 刊行东说念主于 2020 年 11 月变更了反诉请求，刊行东说念主一审反诉请求如下： ①判令贵州高速向刊行东说念主支付因联想变更、缺项漏项、 《时刻圭表专用条件》 第 203.05 末节细办法治疗原则不对理、改用交易电及智能张拉、压浆斥地欠付 的工程款 50，980，199.68 元。 ②判令贵州高速向刊行东说念主支付因停工、窝工形成的亏蚀 51，679，416.00 元。 ③判令贵州高速向刊行东说念主支付因临时用地征用继承遥远性用地价钱支付产 生的差价 3，230，807.00 元。 ④判令贵州高速向刊行东说念主支付因安全坐褥用度计提比例由 1%提至 1.5%产 生的差价 1，880，562.32 元。 ⑤判令贵州高速承担本案全部诉讼用度。 以上用度悉数 107，770，985.00 元。 决如下： ①被告龙建股份于本判决收效之日起十五日内向原告贵州高速支付缓期监 理用度 426，452.4 元，并托福第 54-57 册，第 427-486 册工程府上。 ②反诉被告贵州高速于本判决收效之日起十五日内支付反诉原告龙建股份 停工窝工亏蚀 6，784，933 元。 ③驳回原告贵州高速的其余诉讼请求。 ④驳回反诉原告龙建股份的其余反诉请求。 一审判决后，原、被告均向贵州省高档东说念主民法院拿起上诉，案号为（2022） 黔民终 1068 号。刊行东说念主上诉请求取销一审第①、②、④项判决，改判驳回贵州 高速全部本诉诉讼请求，赞助龙建股份的全部反诉诉讼请求。 基身手实不清，裁定取销一审判决，案件发还一审法院重审。 书》。戒指本回复出具日，公司变更反诉诉讼请求已被毕节市中级东说念主民法院受 理并收到毕节市中级东说念主民法院（2023）黔05民初76号诉讼费预缴见告单。反诉 诉讼请求变更为： ①判令贵州高速公路向龙建路桥支付合同内欠付款项18，313，037.92元及 相应利息暂共计5，099，465.60元（以欠付第45期计量搪塞款2，689，340.92元为 基数，自2018年2月3日起至2019年8月19日，按中国东说念主民银行公布的同期同类贷 款 利 率 计 算 ， 自 2019 年 8 月 20 日 起 按 LPR 计 算 ， 暂 计 至 2023 年 8 月 31 日 为 保证金200万元为基数，自2015年6月28日起至2019年8月19日，按中国东说念主民银行 公布的同期同类贷款利率狡计；自2019年8月20日起按LPR狡计，暂计至2023年8 月31日为777，147.95元）； ②判令贵州高速公路向龙建路桥支付因联想变更、缺项漏项、《时刻圭表 专用条件》第203.05末节细办法治疗原则不对理、改用交易电及智能张拉、压 浆斥地欠付的工程款50，980，199.68元； ③判令贵州高速公路向龙建路桥支付因停工、窝工形成的亏蚀51，679，416 元； ④判令贵州高速公路向龙建路桥支付因临时用地征用继承遥远性用地价钱 支付产生的差价3，230，807元； ⑤判令贵州高速公路向龙建路桥支付因安全坐褥用度计提比例由1%提至 以上用度悉数131，183，488.52元（含暂计利息）。 ⑥判令贵州高速公路承担本案全部诉讼用度、决然用度及保全用度等。 变更反诉诉讼请求已被法院受理。戒指本回复出具日，该案件发还重审尚 未判决。 根据该案经办讼师分析，事实上，龙建股份的施工范围远远超越合同商定的 范围以及清单工程量中列明的工程，包括但不限于施工过程中应贵州高速或监理 要求、计谋要求进行变更等，此外，通盘过程中屡次因贵州高速原因形成窝工误 工给龙建股份形成了极大亏蚀。依该案一审审理过程中的决然机构出具的论断， 龙建股份形成的该神情工期延误唯有 97 天，非龙建股份形成的工期延误是 403 天，参考该案一审法院判决散伙，龙建股份应允担的背信株连补偿金额较小。此 外，发还重审后，若一审法院查明事实，认定决然圭表合规正当，决然内容不存 在污点，龙建股份的反诉请求亦有较大可能得到法院赞助。 由于一审法院对该案件尚未判决，刊行东说念主未对被告进行金钱保全。贵州高速 是贵州省国资委阻抑的企业，根据贵州高速 2023 年 10 月 20 日发布的评级评释， 主体评级为 AAA。贵州高速 2023 年 1-9 月净利润为 6.48 亿元，戒指 2023 年 9 月末净金钱为 1，253.26 亿元，具备偿债材干。 戒指当今，龙建股份仅根据合同商定的范围阐发 1，656.90 万元应收账款，未 将贵州高速因联想变更、缺项漏项等原因欠付的工程款 5，098.02 万元全额入账。 根据上述分析，触及贵州高速公路集团有限公司的诉讼案件刊行东说念主胜诉的可能性 较大，龙建股份的反诉请求亦有较大可能得到法院赞助，一审法院再行判决后， 预测不错收回话收账款，因此未单项计提坏账准备。 该类别共触及 2 个神情，应收账款金额 2，653.17 万元，占大额长账龄应收账 款总数比重 3.61%，占 2023 年末应收账款账面余额比重 0.28%。该两笔应收账款 历史久远，且主体履历已被工商铲除或者刊出。 针对个别神情回款过慢以致出现本色性回款风险的情况，公司制定了单项计 提坏账准备计谋。公司针对残障株连期已过时三年以上且未按合同商定付款的应 收款项单项全额计提坏账准备。同期，对于客户主体被工商铲除或者刊出的顶点 情况，公司也会对该项应收款项单项全额计提坏账准备，举例黑龙江省德明建筑 工程有限公司、黑龙江北五建设神情引导部主体履历已被工商铲除或者刊出，公 司已对应收黑龙江省德明建筑工程有限公司工程款 1，520.84 万元以及应收黑龙 江北五建设神情引导部 1，132.33 万元全额计提了坏账准备。 根据财政部发布的《企业管帐轨制》第五十三条，对预测可能发生的坏账损 失，计提坏账准备，企业计提坏账准备的方法由企业自行细目，对于其他已过时， 但无可信字据标明不行收回的应收款项（如债务单元已取销、歇业、资不抵债、 现款流量严重不及、发生严重的当然灾害等导致停产而在短时刻内无法偿付债务 等），企业不行全额计提坏账准备。刊行东说念主主要客户均为政府或国企，未发现有 在较大信用风险的情况，公司制定针对残障株连期已过时三年以上且未按合同约 定付款的情况下单项全额计提坏账准备的计谋是基于客户的信用情况、残障株连 期到期后的历史回款情况等成分轮廓议论，具有合感性。 同业业可比上市公司未公开露馅单项计提坏账准备的圭臬。戒指 2023 年末， 同业业可比上市公司按单项计提的应收账款及坏账计提比例进行比较的情况如 下： 单元：万元 单项计提坏账准备的应收 公司称号 占应收账款总数比例 计提比例 账款 山东路桥 12，011.16 0.80% 90.08% 壮盛建设 123.89 0.33% 100.00% 四川路桥 3，642.23 0.16% 55.76% 浦东建设 990.89 0.34% 100.00% 中邦交建 856，987.03 6.10% 61.86% 龙元建设 113，890.87 19.67% 34.03% 中国铁建 3，057，672.10 17.59% 38.71% 公司 8，368.07 0.87% 100.00% 上述各同业业公司单项计提的应收账款，根据各自年报露馅清晰，均为各公 司预测全部或部分难以收回的应收账款，料理理层决策后全额或部分计提坏账准 备，刊行东说念主的单项计提坏账准备计谋与同业业可比上市公司不存在紧要互异。 从单项计提坏账准备的应收账款金额和比例来看，中邦交建和中国铁建由于 其计划限制较大，因此按照单项计提坏账准备的应收账款金额也相应较高，但其 单项计提比例低于公司；山东路桥、壮盛建设、四川路桥与浦东建设 2023 年末 按单项计提的应收账款也较少，占各自应收账款账面余额比例均低于 1%，与公 司不存在紧要互异。 最近 5 年，公司应收账款未发生过本色性坏账亏蚀，亦不存在需要单项计提 的、残障株连期已过时三年以上且未按合同商定付款的应收款项。 综上，公司大额长账龄应收账款形成的原因主要为预留质保金沙门未达到合 同商定的结算节点所致，该部分应收账款占逐项分析的大额长账龄应收账款总数 比重 79.72%，不触及应收账款过时的情况，预测改日在达到结算节点时即可收 到回款。对于残障株连期满三年且未按合同商定付款的款项公司依然全额计提坏 账，占逐项分析的大额长账龄应收账款总数比重 3.61%。此外，个别神情因当地 政府付款审批历程较长或资金垂危暂时未能收回全部款项，但最近三年刊行东说念主仍 陆续收到该类神情的回款，预测改日本色性坏账可能性较小，且此种情况应收账 款占逐项分析的大额长账龄应收账款总数比重 14.42%，占 2023 年末应收账款账 面余额比重为 1.11%，占比较低，且是积年累计形成，对评释期当期影响很小， 现有应收账款坏账计提比例及金额也或者苦衷该类应收账款改日发生坏账的可 能风险。 最近 5 年，公司应收账款未发生过本色性坏账亏蚀，亦不存在需要单项计提 的应收款项，且主要客户为政府机构及国有企业，信用风险较小，不存在后续无 法收回的风险，相关坏账准备计提充分。 （二）工程款催收机制 公司应收账款主要为已完工已结算但尚未支付的工程款，基于业务性质和客 户情况，公司与业主方保持着直爽相似，推动神情付款程度恳求等结算府上审核 进展，束缚推动结算与回款。评释期内公司全体回款情况直爽，评释期各期差异 回款 159.25 亿元、202.31 亿元和 155.31 亿元，占营业收入比例差异为 104.78%、 同期，为提高资金流动性，促进资金良性轮回，公司成就了工程款催收机制， 公司工程款催收主要法子如下： 神情部下达年度清收揣测打算比例，并将此纳入两级绩效考核揣测打算； 参加，各权属单元按月陈述工程款清收回款情况； 催款回收。 （三）按照同业业可比公司应收账款坏账准备计提比例、合同金钱减值计 提比例的中位值模拟测算对公司财务数据和刊行条件的影响 例的中位值模拟测算对公司财务数据和刊行条件的影响 假定按照评释期各年度同业业可比公司应收账款、合同金钱减值计提比例的 中位值测算，2021 年度至 2023 年度，对各年度往日损益的税后影响金额差异为 -1，070.39 万元、-4，763.68 万元和-22，481.61 万元，占各年度往日扣非前包摄 于母公司股东的净利润比重差异为 3.98%、13.64%和 67.28%，占各年度往日扣非 后包摄于母公司股东的净利润比重差异为 4.09%、14.05%和 67.50%。 经模拟测算治疗后最近三年的归母净利润及扣非后归母净利润均为正，且调 整后最近三年平均加权平均净金钱收益率（扣除非频繁损益前后孰低）为 9.32%， 高于 6%，餍足向不特定对象刊行可转变公司债券的刊行条件。 可比公司的减值计提比例中位值对公司财务数据和刊行条件的影响 假定按照评释期各年度同业业可比公司应收账款、合同金钱减值计提比例的 中位值模拟测算，同期议论账龄连气儿狡计，2021 年度至 2023 年度，其对各年度 往日损益的税后影响金额差异为 4，238.35 万元、-8，819.23 万元和-21，140.06 万元，经治疗后的归母净利润（扣除非频繁损益前后孰低）差异为 30，438.65 万元、25，076.06 万元和 12，165.80 万元。 经模拟测算治疗后最近三年的归母净利润及扣非后归母净利润均为正，且调 整后最近三年平均加权平均净金钱收益率（扣除非频繁损益前后孰低）为 10.10%， 高于 6%，餍足向不特定对象刊行可转变公司债券的刊行条件。 （四）相关坏账准备计提是否充分 综上，公司长账龄应收账款主淌若由于预留质保金、业主按照合同商定收款 程度支付工程款以及业主决算、拨付工程款手续繁琐等原因，且主要客户为政府 机构及国有企业，当地财政情况各有不同，无紧要信用风险，不存在后续无法收 回的风险，相关坏账准备计提充分。同期，公司成就了工程款催收机制，积极落 实催收株连，同期纳入绩效考核体系。 另外，按照同业业可比公司应收账款坏账准备计提比例、合同金钱减值计提 比例的中位值模拟测算，对公司财务数据不存在紧要影响，餍足向不特定对象发 行可转变公司债券的刊行条件。 三、核查圭表及核查认识 （一）核查圭表 针对问题 1 相关事项，保荐机构、呈报管帐师主要履行了如下核查圭表： 同、结算模式、信用计谋等； 评价刊行东说念主的应收账款坏账准备的计提计谋是否严慎合理； 合感性； 对比； 重差异为 57.92%、44.24%和 41.81%，并针对评释期内的交易金额及往返余额执 行函证圭表； 关业务把持东说念主员，了解刊行东说念主与主要客户相助情况过甚坐褥、计划和交易情况， 分析刊行东说念主应收账款是否存在减值风险； 况分析应收账款的坏账准备计提圭臬的合感性以及坏账计提的准确性； 等情况，同期，查询同花顺债券背信信息； 及回款情况等； 合信用计谋、期后回款、所在地财政情况等，逐项分析大额未收回款项是否存在 后续无法收回的风险； 的神情施工合同、神情交工文凭和齐备决算审计评释以及神情累计回款明细等， 聚会交工时刻、齐备决算审计时刻，逐项分析大额长账龄应收账款是否存在后续 无法收回的风险，同期赢得部分神情永远未完成齐备决算审计的说明； 款支付条件关联案例，并与刊行东说念主进行对比； 况并与刊行东说念主进行对比； 司财务数据和刊行条件的影响。 （二）核查认识 经核查，保荐机构、呈报管帐师以为： 务性质、回款周期、历史坏账准备计提比例以及一贯性原则等成分细目，具备合 感性，且评释期内应收账款坏账准备计提的管帐计谋未进行治疗，具有一致性， 不存在哄骗管帐计谋、管帐揣测调度功绩的情况，坏账准备计提充分； 度支付工程款以及业主决算、拨付工程款手续繁琐等原因，且主要客户为政府机 构及国有企业，当地财政情况各有不同，无紧要信用风险，不存在后续无法收回 的风险，相关坏账准备计提充分。 （本页无正文，为龙建路桥股份有限公司《对于龙建路桥股份有限公司向不特定 对象刊行可转变公司债券的审核中情认识落实函的回复》之盖印页） 龙建路桥股份有限公司 年 月 日 刊行东说念主董事长声明 本东说念主已进展阅读《对于龙建路桥股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司 债券的审核中情认识落实函的回复》的全部内容，阐发回复的内容不存在无理记 载、误导性述说或紧要遗漏，并对其信得过性、准确性、完好意思性、实时性承担相应 的法律株连。 刊行东说念主董事长署名： 田玉龙 龙建路桥股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为中银国际证券股份有限公司《对于龙建路桥股份有限公司向不 特定对象刊行可转变公司债券的审核中情认识落实函的回复》之署名盖印页） 保荐代表东说念主： 费霄雨 蒋志刚 中银国际证券股份有限公司 年 月 日 保荐机构（主承销商）法定代表东说念主、董事长声明 本东说念主已进展阅读《对于龙建路桥股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司 债券的审核中情认识落实函的回复》的全部内容，了解回复评释触及问题的核查 过程、本公司的内核和风荆棘抑历程，阐发本公司按照奋发守法原则履行核查程 序，回复评释中不存在无理纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其信得过性、准 确性、完好意思性、实时性承担相应的法律株连。 法定代表东说念主、董事长署名： 宁 敏 中银国际证券股份有限公司 年 月 日 股份 对于 路桥 股份有限公司 龙建 上一篇：三 力 士: 对于三力转债行将到期及住手交游的第三次辅导性公告 下一篇：5月7日基金净值：国联安上证科创板50成份ETF最新净值0.4975，跌1%
股票简称：龙建股份 股票代码：600853 对于龙建路桥股份有限公司 向不特定对象刊行可转变公司债券的 审核中情认识落实函的回复 保荐机构（主承销商） （上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼） 二〇二四年五月 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 28 日出具的“上证上审（再融资） 〔2023〕436 号” 《对于龙建路桥股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券的审核中情意 见落实函》（以下简称“落实函”）的要求，龙建路桥股份有限公司（以下简称 “龙建股份”、“刊行东说念主”或“公司”）会同中银国际证券股份有限公司（以下 简称“中银证券”、“保荐机构”或“保荐东说念主”）和中审亚太管帐师事务所（特 殊普通合资）（以下简称“中审亚太”、“呈报管帐师”）等相关各方，本着勤 勉守法、丰足守信的原则，对落实函所触及的问题进行了充分的核查、筹商，现 就落实函回复如下，请贵所赐与审核。 对于回复内容释义、时局及补充更新露馅等事项的说明： 公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明 书》”）中的简称具有相似含义，触及召募说明书补充露馅的内容在召募说明书 中以楷体加粗形态列示。 五入所致。 落实函所列问题 黑体 对落实函所列问题的回复 宋体 对落实函所列问题回复的立异 楷体加粗 目 录 问题 1： 请刊行东说念主：聚会应收账款账龄散播、主要客户及性质、对应信用计谋及地 方财政情况等，说明公司应收账款坏账计提比例低于同业业平均水平的原因及 合感性，逐项分析公司长账龄应收账款是否存在后续无法收回的风险，相关坏 账准备计提是否充分。 请保荐机构及呈报管帐师进行核查并发标明确认识。 回复： 一、聚会应收账款账龄散播、主要客户及性质、对应信用计谋及地方财政 情况等，说明公司应收账款坏账计提比例低于同业业平均水平的原因及合感性； （一）应收账款账龄散播 评释期各期末，公司应收账款余额过甚账龄的散播情况如下表所示： 单元：万元 账龄 金额 占比 金额 占比 金额 占比 悉数 958，462.59 100.00% 601，091.68 100.00% 413，137.01 100.00% 评释期各期末，公司 3 年以内的应收账款余额占比差异为 86.57%、84.76% 和 87.98%，公司应收账款总体以 3 年以内账龄的部分为主，主要应收账款的账 龄总体处于合理范围。 评释期内各期末，由于行业及业务脾气，公司应收账款余额相对较大，部分 款项账龄相对较长，主淌若由于： （1）基于行业常规，在公路、桥梁工程齐备后， 业主一般会预留合同金额 3%-5%左右的工程质料保证金，于工程神情残障株连 期满后按合同商定支付。根据住房城乡建设部和国度工商行政管理总局制定的 《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），残障株连期是指承包东说念主按 照合同商定承担残障斥地义务，且发包东说念主预留质料保证金（已交纳践约保证金的 之外）的期限，自工程实践齐备日历起狡计。残障株连期一般情况下为神情齐备 后 2 年，少部分神情也有 2-5 年不等； （2）根据部单干程施工合同商定，业主应 于工程竣验审计完成后按商定支付剩余工程款项。工程竣验审计的圭表较为紊乱， 一般是残障株连期届满后的 1-2 年内启动并完成齐备验收，神情齐备验收完成后 进行决算审计，审计圭表用时一般在 1 年左右，工程竣验审计大要会在残障株连 期满后的 2-3 年内完成，即从神情完工至工程竣验审计完成的时刻周期约为 4-5 年，耗时较长，导致该部分剩余工程款回款周期较长； （3）个别神情因地方政府 /国有企业付款审批历程较长或资金垂危延伸付款，未能实时支付全部神情款项， 导致应收款项账龄较长； （4）对于残障株连期满三年以上且未按合同商定付款的 应收账款刊行东说念主已进行全额计提。 戒指 2022 年末，公司应收账款账龄散播与同业业可比上市公司对比情况如 下： 账龄 3年以上 悉数 （含1年） （含2年） （含3年） 山东路桥 64.62% 21.67% 6.40% 7.31% 100.00% 壮盛建设 86.71% 8.74% 0.26% 4.28% 100.00% 四川路桥 64.75% 22.30% 7.18% 5.78% 100.00% 浦东建设 81.75% 8.34% 3.98% 5.93% 100.00% 中邦交建 54.39% 20.48% 6.86% 18.26% 100.00% 龙元建设 39.27% 12.91% 10.90% 36.92% 100.00% 中国铁建 67.97% 18.90% 6.83% 6.30% 100.00% 可比公司平均值 62.02% 14.29% 5.18% 11.68% - 公司 58.93% 15.85% 9.98% 15.23% - 由上表可知，公司账龄结构与可比公司平均值较为接近，不存在紧要互异。 同期，公司 3 年以上长账龄应收账款占比 15.23%，略高于行业平均值的 11.68%， 可是低于可比公司龙元建设及中邦交建，处于行业中间水平，与同业业不存在重 大互异。 戒指 2023 年 6 月末，公司应收账款账龄散播与同业业可比上市公司对比情 况如下： 账龄 3年以上 悉数 （含1年） （含2年） （含3年） 山东路桥 69.83% 15.22% 6.71% 8.24% 100.00% 壮盛建设 83.36% 10.39% 0.53% 5.73% 100.00% 四川路桥 77.96% 12.45% 5.43% 4.16% 100.00% 浦东建设 71.43% 17.39% 4.20% 6.97% 100.00% 中邦交建 62.43% 10.43% 11.43% 15.71% 100.00% 龙元建设 33.81% 20.86% 9.32% 36.02% 100.00% 中国铁建 70.27% 17.97% 5.86% 5.91% 100.00% 可比公司平均值 61.87% 14.27% 5.33% 11.23% - 公司 30.79% 33.79% 11.17% 24.24% - 由上表可知，戒指 2023 年 6 月末，公司应收账款主要为两年以内，占比为 长账龄应收账款占比 24.24%，高于行业平均值的 11.23%，可是低于可比公司龙 元建设。 戒指 2023 年 6 月末，公司 3 年以上长账龄应收账款占比为 24.24%，相较于 年的第一季度由于兴盛阴寒导致积雪、冻土且假期较长、雨水较多，对工程施工 存在不利影响，导致公司上半年施工工程量全体较低。由于上述原因，公司上半 年完成的施工工程量阐发合同金钱后，部分未能实时取得工程量批复，导致公司 取得工程量批复后阐发的应收账款金额较低。2023 年 6 月末公司合同金钱新增 参考 2022 年 6 月末公司应收账款账龄散播，与 2023 年 6 月末无紧要互异， 具体对比情况如下： 账龄 3 年以上 悉数 年） 年） 年） 戒指 2023 年末，公司应收账款账龄散播与同业业可比上市公司对比情况如 下： 账龄 3年以上 悉数 （含1年） （含2年） （含3年） 山东路桥 70.59% 15.92% 6.43% 7.06% 100.00% 壮盛建设 79.63% 11.03% 4.35% 4.99% 100.00% 四川路桥 72.92% 10.77% 9.64% 6.67% 100.00% 浦东建设 67.42% 23.74% 3.60% 5.23% 100.00% 中邦交建 59.45% 12.37% 10.98% 17.20% 100.00% 龙元建设 44.30% 9.67% 10.65% 35.39% 100.00% 中国铁建 66.84% 18.84% 7.25% 7.07% 100.00% 可比公司平均值 65.88% 14.62% 7.56% 11.94% - 公司 63.48% 17.52% 6.98% 12.02% - 由上表可知，公司账龄结构与可比公司平均值较为接近，不存在紧要互异。 同期，公司 3 年以上长账龄应收账款占比 12.02%，略高于行业平均值的 11.94%， 可是低于可比公司龙元建设及中邦交建，处于行业中间水平，与同业业不存在 紧要互异。 （二）主要客户及性质、对应信用计谋及地方财政情况 评释期内，公司按照各期营业收入金额前十大客户（单一法东说念主口径，未合并阻抑下合并）的基本情况、客户性质、对应信用计谋 及地方财政情况具体如下： 近两年 财政自给率 欠债率 是否出 （一般寰球 （法定 序 客户 客户 实践阻抑 所属 现债券 基本情况 信用计谋 当地财政情况 举债景况 预算收入/ 债务余 号 称号 性质 东说念主 地区 或其他 一般寰球预 额 信用违 算开销） /GDP） 约 工程程度款按月计价支 付，残障株连期满，且质 附庸于黑龙江省国资委下属的 量监督机构已按法令对工 黑龙江省交通投资集团有限公 程质料检测决然及格，承 司（简称“交投集团”），交投 包东说念主向发包东说念主恳求到期应 黑龙江 集团是黑龙江省政府出资树立 返还承包东说念主剩余的质料保 省绥庆 的国有成本投资公司，黑龙江省 证金金额。（按月计价支 2023 年，黑龙江省法 高速公 国有 黑龙江省 路投资 企业 国资委 资平台，主要计划交通基础设施 交通运载部《公路工程标 2023 年，黑龙江省一般公 亿元，预测 2023 年末 建设有 的投融资、开发、建设、计划。 准施工招标文献》（2018 共预算收入 1，396 亿元， 全省法定债务余额为 限公司 黑龙 刊行东说念主主要参与黑龙江省绥化 年版）中的“通用合同条 增长 8.2%，全省一般寰球 8，497.3 亿元（主淌若 否 24.17% 53.50% 江省 至大庆高速公路（S18）神情土 款”，是圭臬合同模板） 预算开销完成 5，776.7 亿 地方政府债券余额）。 建工程施工。 残障株连期为自实践交工 元、增长 6%。 全省各级政府法定债 日历起狡计 2 年。质料保 务余额均未打破法定 证金为合同金额的 3%。 债务名额。 吉黑高 援用通用合同模板，按月 附庸于黑龙江省交通运载厅，吉 速江山 计价支付。开工预支款 黑高速江山（吉黑省界）至哈尔 （吉黑 10%签约合同价，残障责 省界）至 任期为自实践交工日历起 黑龙江省政府细办法“百大项 哈尔滨 狡计 2 年。质料保证金为 目”之一 （永源 合同金额的 3%。 近两年 财政自给率 欠债率 是否出 （一般寰球 （法定 序 客户 客户 实践阻抑 所属 现债券 基本情况 信用计谋 当地财政情况 举债景况 预算收入/ 债务余 号 称号 性质 东说念主 地区 或其他 一般寰球预 额 信用违 算开销） /GDP） 约 镇）段工 程建设 神情办 援用通用合同模板，按月 黑龙江 计价支付。开工预支 10% 附庸于黑龙江省国资委下属的 省哈肇 签约合同价，工程程度款 交投集团，该公司主要负责哈尔 高速公 国有 黑龙江省 按月计价支付，预留合同 路投资 企业 国资委 价钱的 3%看成质料保证 目，刊行东说念主参与该神情的土建施 建设有 金在残障株连期满后支 工工程。 限公司 付，残障株连期为自实践 交工期起狡计 2 年。 戒指 2023 年 3 月底， 印度的外债每年小幅 加多 56 亿好意思元，至 按照菲迪克条件法令，监 期外债为 6，191 亿好意思 理东说念主应在收到承包东说念主程度 付款恳求单以及相关府上 印度公司，印度德里地铁投资主 其他 值（GDP）增长了 6.7%， 产总值（GDP）的比例 德里地 后 28 天内完成审查并报送 体，公司与 KEC International -其 印度中央 GDP 总量达到了 3.39 万亿 从 2022 年 3 月的 20.0% 铁有限 发包东说念主，发包东说念主应在收到 株连公 后 28 天内完成审批并签发 从 Maujpur 至 Majlis 公园的德里 家政 里政府 界第 5 位。印度是全球增 18.9%。印度批准 司 程度款支付文凭。发包东说念主 地铁四期工程第二标段神情 府 长速率最快的经济体之 2023/24 财年的成本支 过时未完成审批且未提议 一。 出总数为 10 万亿卢比 异议的，视为已签发程度 （1，216.8 亿好意思元），同 款支付文凭。 比增长 33%。政府将继 续投资于钢铁、消耗重 点行业，如铁路、公路 和城市基础设施，以满 近两年 财政自给率 欠债率 是否出 （一般寰球 （法定 序 客户 客户 实践阻抑 所属 现债券 基本情况 信用计谋 当地财政情况 举债景况 预算收入/ 债务余 号 称号 性质 东说念主 地区 或其他 一般寰球预 额 信用违 算开销） /GDP） 约 足企业和公民日益增 长的需求。 按程度付款，付款周期按 2023 年，哈尔滨市一般公 定债务余额为 3，253.5 月进行。工程程度款按监 共预算收入 313.10 亿元， 亿元(主淌若地方政府 理单元及发包东说念主共同阐发 同比增长 19.4%，加上司补 债券余额)，省核定哈 的实践完成形象程度的 助收入、使用上年结转资 尔滨市 2023 年政府法 哈尔滨 黑龙 定债务名额 3，264.5 价款（扣除暂列金）的 1，915.4 亿元；全市一般 市住房 哈尔滨市东说念主民政府下设职能部 江省 亿元，未打破法定债务 和城乡 门，属于行政机关单元 哈尔 名额。 结算遒劲后，支付至遒劲 1，080.7 亿元，同比增长 建设局 滨市 2023 年全市地方政府 金额的 97%，剩余 3%尾款 1.4%，加上解上司开销、调 债券还本付息限制为 待工程质保期满且无质料 出资金、一般债务还本支 问题后支付。残障株连期 出、结转下年开销等后， 期本金 440.4 亿元，到 期利息 104.9 亿元。全 财政评审结算金额的 3%。 元，相差均衡。 市均已如期偿还。 力预测达到 659.52 亿元， 戒指 2023 年末，拉萨 工程程度款按月计价支 比上年决算加多 71.69 亿 市政府债务余额为 付，发包东说念主按照经审批确 元，增长 12.2%。一般公 104.42 亿元，其中： 拉萨市 附庸于拉萨市国资委，2017 年 认的承包东说念主当期已完工程 西藏 共预算财力预测达到 一般债务 45.85 亿元、 城市建 龙建股份与该公司刚硬合同，龙 国有 拉萨市国 量价款的 95%支付工程进 自治 612.99 亿元，增长 11.7%， 专项债务 58.57 亿元， 建股份参与建设 S5 线（拉萨至 企业 资委 度款，待残障株连期满后 区拉 其中：一般寰球预算收入 西藏自治区核定拉萨 计划有 泽当快速路）EPC 总承包工程 14 日内支付剩余 5%质保 萨市 完成 107.68 亿元，增长 市的地方政府债务限 限公司 金。残障株连期为交工验 48.59%；一般寰球预算支 额为 112.15 亿元，债 收后 12 个月。 出完成 452.92 亿元，增长 务余额阻抑在自治区 节基金 155.45 亿元，滚存 近两年 财政自给率 欠债率 是否出 （一般寰球 （法定 序 客户 客户 实践阻抑 所属 现债券 基本情况 信用计谋 当地财政情况 举债景况 预算收入/ 债务余 号 称号 性质 东说念主 地区 或其他 一般寰球预 额 信用违 算开销） /GDP） 约 结余 4.62 亿元，年内兑现 相差均衡，略有结余。 计量周期为上月 21 日至当 共预算收入悉数 660，512 月 20 日。工程程度付款支 万元，其中：一般寰球预 付比例为当月已完工程价 算收入 226，105 万元，上 根据招标 款（监理东说念主，发包东说念主和第 2022 年上司财政核定 级补助 222，246 万元，上 公告，该 三方审计共同阐发价钱） 灵宝市政府债务名额 年结转 106，372 万元，调 灵宝市 该 PPP 神情授权主体为灵宝市 PPP 神情 的 85%。 529，182 万元。 入资金 95，653 万元，债务 寰球城 东说念主民政府，实施机构为灵宝市住 授权主体 质料保证金在支付工程进 河南 截止 2022 年底，灵宝 转贷收入 9，254 万元，动 市说念路 房和城乡筹商建设局；该公司主 为灵宝市 度付款时逐月预留，质料 省三 市政府性债务余额合 国有 用预算领略调度基金 882 企业 万元；全市一般寰球预算 设发展 设 PPP 神情，该神情是灵宝市 府，实施 安费 3%，狡计基数不包括 市灵 其中一般债务 开销悉数 660，512 万元， 有限公 要点建设神情，是改善当地交通 机构为灵 预支款的支付、扣回以及 宝市 122，487.49 万元；专 其中：一般寰球预算开销 司 景况，促进城市发展的现实需要 宝市住房 其他应扣款项，累计预留 项债务 379，008 万元。 和城乡规 的质料保证金为合同价钱 未超越上司财政细目 划建设局 的 3%。 的政府债务名额。 残障株连期自齐备验收合 格之日起狡计，残障株连 定调度基金 6，903 万元， 期为 1 年。 结转下年 93，144 万元。 根据工程程度付款，每两 预算收入 14.76 亿元，完 定，2023 年鱼台县政 个月按照所完成工程量的 山东 山东鱼 成年度预算的 98.4%，较 府债务总名额 83.59 水水务 附庸于鱼台县财政局，鱼台县是 国有 鱼台县财 2022 年增长 8.6%。其中税 亿元，其中:一般债务 发展有 山东省济宁市辖县 企业 政局 收收入 10.55 亿元，完成 名额 9.26 亿元，专项 质料保证金在残障株连期 鱼台 限公司 年度预算的 95.7%，较 债务名额 74.33 亿元， 满后支付，残障株连期 1 县 年。 比 71.5%。鱼台县一般公 政府债务余额 83.11 近两年 财政自给率 欠债率 是否出 （一般寰球 （法定 序 客户 客户 实践阻抑 所属 现债券 基本情况 信用计谋 当地财政情况 举债景况 预算收入/ 债务余 号 称号 性质 东说念主 地区 或其他 一般寰球预 额 信用违 算开销） /GDP） 约 共预算开销 32.07 亿元， 亿元。未超越上司财政 完成年度预算的 99.4%，较 细办法政府债务名额。 附庸于伊春市交通运载局，嘉汤 戒指 2023 年 12 月，伊 公路是黑龙江省“百大工程项 春市法定债务余额 工程程度款按月计价支 嘉荫至 目”之一，是伊春市骨架公路 2023 年伊春市一般寰球预 226.1 亿元，其中，一般 付，预留合同金额的 3%作 黑龙 汤旺河 “一纵、四横、三环、二射”路 算收入完成 28.3 亿元，同 债务 185.6 亿元、专项 为质料保证金在残障株连 江省 期满后支付，残障株连期 伊春 程建设 嘉荫港口，颠倒至汤旺河北侧， 算开销完成 225.7 亿元， 偿还政府债券本息 为自实践交工期起狡计 2 市 引导部 总里程 94.286 公里，该引导部 同比增长 9.6%。 38.5 亿元，其中，本金 年。 是负责神情建设及管理的临时 30.8 亿元，利息 7.7 机构 亿元 附庸于内蒙古自治区阿拉善盟 2022 年全年，阿拉善盟全 国说念 府债务名额 272.30 亿 交通运载局，该神情 2019 年开 援用通用合同模板，按月 盟一般寰球预算收入完成 工建设，是自治区要点公路建设 计价支付。 内蒙 361，916 万元，同比加多 北银根 方政府债务余额 神情，331 国说念北银根至路井段 开工预支款 10%签约合同 古自 26，528 万元，增长 7.91% 至路井 2，612，095 万元。分类 段公路 型看，一般债务 的一段，是国度和自治区主线公 际交工日历起狡计 2 年。 阿拉 全盟一般寰球预算开销完 工程建 1，615，452 万元，专项 路网的迫切组成部分。该工程建 质料保证金为合同金额的 善盟 成 1031，395 万元，同比增 设管理 债务 996，643 万元。未 设管理办公室是负责神情建设 3%。 加 177，788 万元，增长 办公室 超越上司财政细办法 及管理的临时机构 20.8%。 政府债务名额。 京哈高 工程程度款按月计价支 2023 年，黑龙江省法 京哈高速黑龙江段是国度高速 2023 年，黑龙江省一般公 速公路 付，残障株连期满，且质 定债务名额为 8，520.4 公路网七条都门辐射线中的东 共预算收入 1，396 亿元， 拉林河 量监督机构已按法令对工 黑龙 亿元，预测 2023 年末 （吉黑 程质料检测决然及格，承 江省 全省法定债务余额为 （G1）的迫切路段，附庸于黑 预算开销完成 5，776.7 亿 省界）至 包东说念主向发包东说念主恳求到期应 8，497.3 亿元（主淌若 龙江省交通运载厅 元、增长 6%。 哈尔滨 返还承包东说念主剩余的质料保 地方政府债券余额）。 近两年 财政自给率 欠债率 是否出 （一般寰球 （法定 序 客户 客户 实践阻抑 所属 现债券 基本情况 信用计谋 当地财政情况 举债景况 预算收入/ 债务余 号 称号 性质 东说念主 地区 或其他 一般寰球预 额 信用违 算开销） /GDP） 约 段改扩 证金金额。残障株连期为 全省各级政府法定债 建工程 实践交工日历起狡计 2 年。 务余额均未打破法定 神情办 质料保证金为合同价钱的 债务名额。 债务名额总数为 昌吉州本级政府债务 名额为 116.5 亿元，所 工程程度款按每月核定已 属县（市、区）政府债 经完成并经覆按及格的工 新疆 务名额为 520.49 亿 昌吉州 程量进行计量支付。工程 维吾 2023 年，昌吉州一般寰球 元。2023 年度昌吉州 国有资 附庸于昌吉回族自治州国资委， 完工后累计支付合同总价 尔自 预算收入 227.35 亿元，同 政府债务余额预测执 昌吉回族 产投资 龙建股份参与建设该公司发包 国有 的 90%，工程交工后支付 治区 比增长 2.34%。2023 年， 行数为 598.33 亿元， 计划集 的 G331 线鸣沙山至乌拉斯台公 企业 至合同总价的 97%，同期 昌吉 昌吉州一般寰球预算开销 政府债务余额全部严 资委 团有限 路 工程进入残障株连期，待 回族 385.49 亿元，，同比增长 格阻抑在名额内，其 公司 齐备验收及格后支付 3% 自治 6.84%。 中：昌吉州本级政府债 余款。残障株连期最长不 州 务余额预测执行数为 超越 2 年。 109.99 亿元，所属县 （市、区）政府债务余 额预测执行数为 定债务余额均未打破 法定债务名额。 东明县 该 PPP 神情授权主体为东明县 根据招标 预支款按照开工后 30 天内 山东 2023 年东明县一般寰球预 2023 年底，东明县地 龙明工 东说念主民政府，实施机构为东明县交 国有 公告，该 拨付工程合同价的 20%。 省菏 算收入完成 29.7 亿元，占 方政府债务期末余额 程神情 通运载局，该公司主要负责建设 企业 PPP 神情 工程量的计量按月进行， 泽市 预算的 94.8%；全年一般 为 1，215，829 万元，同 管理有 东明县公路建设政府和社会资 授权主体 付款周期与计量周期保持 东明 寰球预算收入加各项税收 比增长 14.81%，加多 近两年 财政自给率 欠债率 是否出 （一般寰球 （法定 序 客户 客户 实践阻抑 所属 现债券 基本情况 信用计谋 当地财政情况 举债景况 预算收入/ 债务余 号 称号 性质 东说念主 地区 或其他 一般寰球预 额 信用违 算开销） /GDP） 约 限公司 本相助（PPP）神情 为东明县 一致。完成工程量的统计 县 返还、转动支付补助、债 156，824 万元。上司财 东说念主民政 截止于每月 20 日计量的资 务（转贷）收入、上年结 政法令东明县的债务 府，实施 料 10 日内经监理、发包东说念主 转收入和调入资金等，财 名额为 1，221，585.75 机构为东 共同阐发无误后 30 日内予 力共计 77.2 亿元。全县一 万元，政府债务期末余 明县交通 以付款。 般寰球预算开销完成 61.8 额 1，215，829 万元在 运载局 残障株连期 12 个月，残障 亿元。往日一般寰球预算 法令的名额之内。 株连期自工程通过齐备验 开销加上解开销债务还本 收之日起狡计。质料保证 开销和结转下年开销等共 金按照工程款的 3 %扣除。 计 77.2 亿元，兑现相差平 衡。 定债务名额为 8，520.4 黑龙江 援用通用合同模板，按月 省交投 附庸于交投集团，公司评释期内 计价支付。开工预支款 共预算收入 1，396 亿元， 全省法定债务余额为 公路建 主要参与该公司发包的建设交 国有 黑龙江省 10%签约合同金额，残障 黑龙 设投资 投集团权属高速公路质料进步 企业 国资委 株连期为自实践交工日历 江省 预算开销完成 5，776.7 亿 地方政府债券余额）。 有限公 （一期）工程神情 起狡计 1 年。质料保证金 元、增长 6%。 全省各级政府法定债 司 为合同金额的 3%。 务余额均未打破法定 债务名额。 附庸于七台河市城投建设集团 工程程度款发包东说念主应按承 2023 年，七台河市收入总 七台河市纳入预算管 有限公司（通过七台河市城市建 包东说念主每月完成的工程价款 计 170.24 亿元，其中:一 理政府债务年末债务 七台河 设投资发展有限公司曲折持股 的 90%，发包东说念主需监禁工 般寰球预算收入 34.32 亿 余额 233.76 亿元，其 市建河 黑龙 该客户），七台河市城投建设集 程程度款 90%中的 3%作 元，完成治疗预算 102.5%， 中，一般债务 148.52 投资建 国有 七台河市 江省 设管理 企业 国资委 七台 委出资注册树立的国有独资有 次月 5 日前支付给承包东说念主， 126.88 亿元，其中：一般 亿元。上司财政法令的 有限公 河市 限株连公司，主要计划业务包括 余招待工程结算后（工程 寰球预算开销 103.57 亿 债务名额为 233.84 亿 司 城市基础设施建设与城市运营 齐备验收及格两个月内结 元，完成治疗预算 111.8%， 元，其中，一般债务 等。评释期内，龙建股份参与七 算审核完了）七日天支付 增长 0.8%。 148.55 亿元、专项债 近两年 财政自给率 欠债率 是否出 （一般寰球 （法定 序 客户 客户 实践阻抑 所属 现债券 基本情况 信用计谋 当地财政情况 举债景况 预算收入/ 债务余 号 称号 性质 东说念主 地区 或其他 一般寰球预 额 信用违 算开销） /GDP） 约 台河市山水林田湖草新兴区域 至工程结算总造价的 务 85.24 亿元。政府法 生态环境惩处神情 EPC 工程， 97%，待质保期满后 14 日 定债务余额均未打破 与该公司产生业务相助 内支付剩余 3%质保金。缺 法定债务名额。 陷株连期为 2 年。 寰球预算收入 113.63 亿 元，为预算的 101.2%。其 施工时间每两个月支付一 中：税收收入 61.24 亿元， 次工程款，工程款按已完 非税收入 52.39 亿元。全 成工程价款支付不超越 市一般寰球预算开销 工工资）。 市政府债务名额为 附庸于遂宁市国资委，评释期 90.3%。全市地方一般寰球 工程验收及格后承包东说念主按 777.32 亿元。2024 年 内，龙建股份参与建设该公司发 预算收入加上中省补助、 发包东说念主的要求提供全套手 财政厅核定遂宁市 遂宁市 包的遂宁河东新区香林路北延 地方政府一般债券转贷收 续完善的齐备府上后支付 2023 年末政府债务限 新城建 线（二期）说念路神情（乐鱼桥、 四川 入、上年结转调入资金等 国有 遂宁市国 不超越合同价（投标东说念主部 额为 769.61 亿元，地 企业 资委 分）的 80%（包含应支付 方政府债务余额为 有限公 宁市河东新区二期生态资源保 宁市 安排的收入总量为 412.07 的农民工工资）；承包东说念主 755.38 亿元，政府债 司 护神情（生态走廊工程）、遂宁 亿元。收入总量减去往日 托福完通盘齐备验收府上 务风险总体可控。政府 市河东新区湖域水利神情联想- 开销、上解中省开销、偿 后，发包东说念主报审计，工程 法定债务余额均未突 施工总承包神情 还地方政府一般债务等支 审计完了后付至审计工程 破法定债务名额。 出 356.39 亿元后，结存资 款的 97%，剩余 3%为工程 金 55.68 亿元。结存资金 质料保证金按照国度相关 按法令清理后，补充预算 法令支付。残障株连期为 领略调度基金 22.2 亿元， 年终结转 33.48 亿元。全 市各级均兑现相差均衡。 近两年 财政自给率 欠债率 是否出 （一般寰球 （法定 序 客户 客户 实践阻抑 所属 现债券 基本情况 信用计谋 当地财政情况 举债景况 预算收入/ 债务余 号 称号 性质 东说念主 地区 或其他 一般寰球预 额 信用违 算开销） /GDP） 约 公局集 邦交通建设股份有限公司，该公 企业 资委 和最终计量结算，其中： 团有限 司为国有控股企业，是世界 500 1、中期计量结算按月度结 公司 强——中错乱团旗下主干企业。 算，乙方完成稳当结算条 评释期内，刊行东说念主主要参与该公 件的工程数目，神情应每 司发包的拉萨河沿线特色空间 月实时办理结算；中期计 开发神情 量结算时，甲方将逐期扣 除乙方结算款 8%看成保 证金，其中：工程质料保 证金 3%，农民工工资保证 金 5%。 验收及格后对已完成的全 部工程的计帐，当乙方完 成合同全部工程后，神情 应在 3 个月内实时办理退 场手续及最终结算。 工程质料保证金须待神情 总体残障株连期满后，如 无工程残障，全部无息返 还乙方；如出现工程质料 残障，返修用度由乙方承 担，从乙方的工程质料保 证金内支付。农民工工资 保证金在该项工程交工验 收及格后的三个月内，没 有发生拖欠农民工工资等 任何经济纠纷的情况下， 余额无息返还乙方。 近两年 财政自给率 欠债率 是否出 （一般寰球 （法定 序 客户 客户 实践阻抑 所属 现债券 基本情况 信用计谋 当地财政情况 举债景况 预算收入/ 债务余 号 称号 性质 东说念主 地区 或其他 一般寰球预 额 信用违 算开销） /GDP） 约 甲方依据神情年度预算额 和合同商定与乙方办理结 中华东说念主民共和国商务部是把持 算。工程程度款结算恪守 我国国表里贸易和国际经济合 先验工、后计价的原则， 中华东说念主 作的国务院组成部门，承担制订 揣测打算工期在 12 个月（含） 民共和 和实施我国国表里经济贸易政 国商务 策、鼓励扩大对外绽开的迫切职 后每 3 个月办理一次结算。 部 责，属于国度机关单元。龙建股 神情里面齐备验收及格并 份与商务部签署的合同主要为 办妥对外时刻验收后 2 个 国际援建神情。 月内，甲所在乙方支付合 同价款尾款。 根据招标 发包东说念主应在监理东说念主收到进 公告，该 度付款恳求单且承包东说念主提 黑龙江 定债务名额为 8，520.4 该 PPP 神情授权主体为黑龙江 PPP 神情 交了及格的升值税专用发 北漠高 2023 年，黑龙江省一般公 亿元，预测 2023 年末 省东说念主民政府，实施机构为黑龙江 授权主体 票后的 28 天内，将程度应 速五嫩 共预算收入 1，396 亿元， 全省法定债务余额为 省交通运载厅；该公司主要负责 国有 为黑龙江 付款支付给承包东说念主。开工 黑龙 具体实施北漠高速五大连池至 企业 省东说念主民政 预支款为 10%的签约合同 江省 建设项 预算开销完成 5，776.7 亿 地方政府债券余额）。 嫩江段工程政府和社会成本合 府，实施 价。 目有限 元、增长 6%。 全省各级政府法定债 作 (PPP)神情。 机构为黑 质料保证金为 3%的合同 公司 务余额均未打破法定 龙江省交 价钱。残障株连期为自实 债务名额。 通运载厅 际交工之日起 2 年。 发包东说念主应在监理东说念主收到进 2023 年，黑龙江省法 鹤哈高 度付款恳求单且承包东说念主提 2023 年，黑龙江省一般公 定债务名额为 8，520.4 速鹤岗 附庸于黑龙江省交通运载厅，报 黑龙江省 交了及格的升值税专用发 共预算收入 1，396 亿元， 亿元，预测 2023 年末 至苔青 告期内，龙建股份参与建设该公 黑龙 段工程 司发包的 G1111 鹤哈高速鹤岗 江省 厅 付款支付给承包东说念主。 预算开销完成 5，776.7 亿 8，497.3 亿元（主淌若 建设项 至苔青段工程施工总承包神情。 质料保证金为 3%的合同 元、增长 6%。 地方政府债券余额）。 目办 价钱。残障株连期为自实 全省各级政府法定债 近两年 财政自给率 欠债率 是否出 （一般寰球 （法定 序 客户 客户 实践阻抑 所属 现债券 基本情况 信用计谋 当地财政情况 举债景况 预算收入/ 债务余 号 称号 性质 东说念主 地区 或其他 一般寰球预 额 信用违 算开销） /GDP） 约 际交工之日起 2 年 务余额均未打破法定 债务名额。 工程程度付款形态：以财 政评审建安费散伙为准， 分批次支付，按简直践完 成工程量按月支付，每月 支付已完成工程量金额的 河南省财政厅核定太 收及格之日起 30 日内，支 额 823，961 万元，其 付至合同价的 97%；齐备 中:一般债务名额 验收及格后并经政府审计 179，261 万元，专项债 完成后 30 日内，支付至审 务名额 644，700 万元。 预算收入完成 169，691 万 计金额的 97%，剩余的 3% 2022 年全县政府债务 太康县 附庸于太康县东说念主民政府，评释期 河南 元，为预算的 113.7%，同 为质料保证金。待残障责 余额 819，127 万元，其 阳夏农 内，龙建股份参与建设该公司发 省周 比增收 30，225 万元，增长 国有 太康县东说念主 任期满后付清 3%质料保 中:一般债务余额 企业 民政府 证金。 175，864 万元，专项债 投资有 圭臬农田示范区建设神情(EPC 太康 完成 670，028 万元，为调 联想费付款形态：发包东说念主 务余额 643，263 万元。 限公司 模式)。 县 整预算的 100.0%，同比减 按节点对子想方进行付 政府法定债务余额均 支 32，338 万元，下跌 款，合同刚硬后 7 个使命 未打破法定债务名额。 日内付合同总金额的 2022 年全县政府债务 个使命日内付合同总金额 元，其中:一般债券本 的 30%；提交全部恶果资 息 22235 万元，专项债 料后，7 个使命日内支付至 券本息 48，908 万元。 财政评审散伙金额的 后，支付剩余的联想费。 工程残障株连期为 12 个 近两年 财政自给率 欠债率 是否出 （一般寰球 （法定 序 客户 客户 实践阻抑 所属 现债券 基本情况 信用计谋 当地财政情况 举债景况 预算收入/ 债务余 号 称号 性质 东说念主 地区 或其他 一般寰球预 额 信用违 算开销） /GDP） 约 月，残障株连期自工程通 过齐备验收之日起狡计。 发包东说念主应在监理东说念主收到进 根据招标 度付款恳求单且承包东说念主提 2023 年，黑龙江省法 公告，该 交了及格的升值税专用发 定债务名额为 8，520.4 黑龙江 该 PPP 神情授权主体为黑龙江 PPP 神情 票后的 28 天内，将程度应 2023 年，黑龙江省一般公 亿元，预测 2023 年末 省鹤伊 省东说念主民政府，实施机构为黑龙江 授权主体 付款支付给承包东说念主。开工 共预算收入 1，396 亿元， 全省法定债务余额为 高速公 省交通运载厅；该公司主要负责 国有 为黑龙江 黑龙 路投资 具体实施 G1111 鹤哈高速苔青 企业 省东说念主民政 江省 价（业主有权根据实践情 预算开销完成 5，776.7 亿 地方政府债券余额）。 建设有 至伊春段工程政府和社会成本 府，实施 况分批分期支付）。 元、增长 6%。 全省各级政府法定债 限公司 相助(PPP)神情。 机构为黑 质料保证金为 3%的合同 务余额均未打破法定 龙江省交 价钱。残障株连期为自实 债务名额。 通运载厅 际交工之日起 2 年。 发包东说念主应在监理东说念主收到进 度付款恳求单且承包东说念主提 2023 年，黑龙江省法 交了及格的升值税专用发 定债务名额为 8，520.4 票后的 28 天内，将程度应 2023 年，黑龙江省一般公 亿元，预测 2023 年末 黑龙江 附庸于黑龙江省交通运载厅，报 黑龙江省 付款支付给承包东说念主。开工 共预算收入 1，396 亿元， 全省法定债务余额为 省公路 告期内，龙建股份参与建设该公 黑龙 行状发 司发包的醉好意思龙江 331 边防路 江省 厅 价（业主有权根据实践情 预算开销完成 5，776.7 亿 地方政府债券余额）。 展中心 一期（一批）施工总承包神情等。 况分批分期支付）。质料 元、增长 6%。 全省各级政府法定债 保证金为 3%的合同价钱。 务余额均未打破法定 残障株连期为自实践交工 债务名额。 之日起 2 年。 新疆那 该 PPP 神情授权主体为新疆维 发包东说念主应在监理东说念主收到进 新疆 2023 年，新疆一般寰球预 经财政部核定，自治区 新疆维吾 巴高速 吾尔交通运载厅；该公司主要负 国有 度付款恳求单且承包东说念主提 维吾 算收入 2，179.7 亿元，为 东说念主大过甚常委会批准， 公路发 责具体实施国说念 218 线那拉提 企业 交了及格的升值税专用发 尔族 预算的 104.9%，增长 2023 年新疆维吾尔自 输厅 展有限 至巴仑台公路政府和社会成本 票后的 28 天内，将程度应 自治 15.3%。自治区一般寰球预 治区地方政府债务限 近两年 财政自给率 欠债率 是否出 （一般寰球 （法定 序 客户 客户 实践阻抑 所属 现债券 基本情况 信用计谋 当地财政情况 举债景况 预算收入/ 债务余 号 称号 性质 东说念主 地区 或其他 一般寰球预 额 信用违 算开销） /GDP） 约 株连公 相助 PPP 神情。 付款支付给承包东说念主。开工 区 算开销 6，049.6 亿元，为 额 10，883.3 亿元，其 司 预支款为 5%的签约合同 预算的 90.4%，增长 5.9%。 中:自治区地方政府债 价。质料保证金名额为 3% 务名额 9，590.1 亿元， 的合同价钱。残障株连期 新疆坐褥建设兵团地 为自实践交工之日起 2 年。 方政府债务名额 末自治区地方政府债 务余额 8，957.4 亿元 阻抑在自治区地方政 府债务名额 9，590.1 亿元以内。2023 年全 区偿还地方政府债务 本金 618.3 亿元，支付 地方政府债务利息 根据招标 发包东说念主应在监理东说念主收到进 公告，该 度付款恳求单且承包东说念主提 定债务名额为 8，股票配资网站520.4 哈尔滨 PPP 神情 交了及格的升值税专用发 该 PPP 神情授权主体为黑龙江 2023 年，黑龙江省一般公 亿元，预测 2023 年末 都市圈 授权主体 票后的 28 天内，将程度应 省交通运载厅；该公司主要负责 共预算收入 1，396 亿元， 全省法定债务余额为 西南环 国有 为黑龙江 付款支付给承包东说念主。开工 黑龙 线投资 企业 省东说念主民政 预支款为 10%的签约合同 江省 南环段政府和社会成本相助 预算开销完成 5，776.7 亿 地方政府债券余额）。 有限公 府，实施 价。质料保证金名额为 3% （PPP）神情。 元、增长 6%。 全省各级政府法定债 司 机构为黑 的合同价钱。残障株连期 务余额均未打破法定 龙江省交 为自实践交工之日起狡计 债务名额。 通运载厅 2 年。 密山市 密山市东说念主民政府下设职能部门， 发包东说念主最迟应在监理东说念主收 黑龙 2023 年，密山市本级一般 2023 年，密山市筹集 输局 龙建股份参与建设该单元发包 天内，将程度搪塞款支付 密山 元，增长 9.5%；本级一般 定债务本息 29，776.22 近两年 财政自给率 欠债率 是否出 （一般寰球 （法定 序 客户 客户 实践阻抑 所属 现债券 基本情况 信用计谋 当地财政情况 举债景况 预算收入/ 债务余 号 称号 性质 东说念主 地区 或其他 一般寰球预 额 信用违 算开销） /GDP） 约 的密山市 2023 年农村公路提质 给承包东说念主。开工预支款为 市 寰球预算开销完成 万元，其中:本金 改造工程施工等神情。 10%的签约合同价。质料保 483，264 万元，下跌 4.4%。 21，437 万元，利息 证金名额为 3%的合同价 本级一般寰球预算收入 8，339.22 万元。2023 格。残障株连期为自实践 50，729 万元，加上司补助 年末，密山市全市政府 交工之日起狡计 2 年。 收入、调入资金、债务(转 法定债务余额 贷)收入等 659，306 万元， 309，740.11 万元，其 收入悉数 710，035 万元。 中:一般债务 本级一般寰球预算开销 253，716.11 万元、专 出、债务还本开销、补充 均不超名额。 预算稳调等 50，810 万元， 开销悉数 534，074 万元。 相差相抵，年末结转 注：1、所在地区财政情况、举债情况主要摘录于政府官网或当地政府财政局网站 由上表可知，刊行东说念主客户主要为政府机构以及国有企业，全体客户天禀和信用 直爽。就信用计谋而言， （1）刊行东说念主工程款一般按照工程程度进行结算，按照合同 商定安排付款； （2）为保证工程质料，平日会留有部分质保金，在残障株连期满后 按照合同商定收取质保金。刊行东说念主上述主要客户所在地财政情况各有不同，债务余 额均未超越往日度债务名额，且近两年未出现债券背信的情况，无紧要信用风险。 刊行东说念主有较大比例客户位于黑龙江省，神情回款周期依赖于当地的财政材干、 举债情况和资金安排。黑龙江省比较于同业业上市公司山东路桥、四川路桥等所 在地区，财政材干相对弱，欠债率（政府债务余额/GDP）也相对高。2023 年黑 龙江省 GDP 为 15，883.9 亿元，居宇宙 31 个省市自治区（不含港澳台地区）第 山东和四川的欠债率差异为 29.89%、 周期也相对有所加多。由于上述情况，刊行东说念主部分客户的回款周期略长于山东路 桥、四川路桥等同业业可比上市公司，但刊行东说念主客户主要为政府机构和国有企业 类客户，其全体信用天禀较好，无紧要信用风险，本色性背信的风险极低，除个 别顶点情况外，刊行东说念主应收账款无法收回的风险也极小，公司应收账款坏账计提 比例与公司客户结构、回款周期相匹配。 此外，与同业业上市公司比较，公司主要神情来自于黑龙江省交通运载厅等 政府机构，山东路桥等同业业可比公司的客户相对公司更为多元。戒指 2023 年 末，公司与山东路桥应收账款中政府组合占应收账款账面余额的比举例下： 公司称号 政府机构 关联方 其他国企 其他 单项计提 悉数 山东路桥 23.05% 16.95% 44.81% 14.39% 0.80% 100.00% 公司 48.74% 23.74% 24.13% 2.51% 0.87% 100.00% 注：四川路桥、壮盛建设等其他同业业可比公司未露馅应收账款政府组合的比例 要而言之，刊行东说念主对应收账款的计提比例低于同业业平均水平，稳当公司业 务和主要客户的脾气，具备合感性。 （三）主要国际客户情况 评释期内，公司主要国际客户过甚建造工程神情（合同总价东说念主民币 2 亿元以 上）的具体情况如下： 单元：万元 戒指 2024 年 3 月 客户 触及 序号 客户称号 主要神情 信用计谋 所在国度经济景况 合同总价 末神情累计回款 性质 国度 金额 附庸于 从 Maujpur 至 德里地铁 印度中 按照菲迪克条件法令，监理 Majlis 公园的德里 地铁四期工程第二 2022 年，印度国内坐褥总值 公司 及德里 恳求单以及相关府上后 28 天 标段 （GDP）增长了 6.7%，GDP 总 政府 内完成审查并报送发包东说念主， 量达到了 3.39 万亿好意思元，口头 印度中央邦 69 号 发包东说念主应在收到后 28 天内完 印度国度 附庸于 GDP 跃升到世界第 5 位。 国说念易塔斯（Itarsi） 成审批并签发程度款支付证 到比途（Betul）四 书。 局 央政府 车说念后续工程 根据孟加拉国国度统计局 2023 年 5 月 16 日公布的 GDP 初步数 据清晰，2022/23 财年，孟加拉 每月月初按照上个月实践完 国经济保持巩固较快增长，扣除 成工程量呈报上个月的计 价钱成分后，实践 GDP 同比增长 量。按照计量呈报的金额扣 孟加拉高 系孟加 6%，增幅比上个财年放缓 1.1 个 孟加 Paira 桥梁工程项 除动员预支款、扣除质保金、 拉国 目 扣除业主代扣代缴的税金后 理局 府机构 6.3%。2022/23 财年，按往日市 场价钱狡计，口头 GDP 为 44.39 质料保证金比例为合同金额 万亿塔卡，按照平均汇率狡计， 的 5%，残障株连期为 2 年。 折合 4538.52 亿好意思元，同比增长 个百分点，五年平均增长 11%。 系蒙古 达尔汗-阿拉唐布 2024 年 3 月 31 日前支付 蒙古国口头 GDP 约为 52.867 万 蒙古国政 蒙古 府 国 机构 擦干诺尔-图希格- 31 日前支付 13，633.81 万元， 三年平均增长 11.8%。以平均汇 戒指 2024 年 3 月 客户 触及 序号 客户称号 主要神情 信用计谋 所在国度经济景况 合同总价 末神情累计回款 性质 国度 金额 责利特港口所在 2026 年 3 月 31 日前支付 率折算，蒙古国口头 GDP 折合 混凝土公路工程项 31 日前支付 12，150.63 万元。 三年平均增长 5.8%。 目 蒙古托僧曾各乐十 系蒙古 字路口-诺木热各- 蒙古国政 蒙古 30 日前支付 10，146.39 万元， 府 国 2022 年 3 月 30 日前支付 机构 里沥青混凝土公路 神情 注 1：2024 年头由于蒙古国突降大雪等恶劣天气导致业主方无法到现场开展验收使命，导致该神情验收评释无法出具，故蒙古国经济发展部无法按照约 定在 2024 年 3 月 31 日前支付款项。 注 2：根据信用计谋商定，蒙古托僧曾各乐十字街头-诺木热各-僧各逆所在 167 公里沥青混凝土公路神情应当于 2023 年 3 月 30 日前支付终末一笔款项， 可是由于蒙古国政府相关东说念主员变动以及根据前期付款金额阐发汇率变动导致对尾款金额的影响等情况，需要再行审批付款历程，导致回款缓期，当今蒙 古国政府正在陆续回款，公司于 2024 年 4 月 11 日收到回款 5，121.19 万元，神情累计已收款 63，502.60 万元，剩余未收回款项为实践支付时点汇率与蒙 古国政府预算汇率差额导致。公司将督促蒙古国政府支付因实践支付时点汇率与蒙古国政府预算汇率差额形成的汇率亏蚀。 公司国际客户主要神情散播在以下国度： （1）印度，系新兴国度代表，全球经济增长最快的国度之一，属于“一带 一起”沿线国度，基础设施建设需求较高，根据印度政府近日晓谕的 2023/24 财 年（2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日）新联邦预算清晰，印度将连接聚焦 于基础设施建设，以进一步改善东说念主员和货品的流动；印度批准 2023/24 财年的资 本开销总数为 10 万亿卢比（1，216.8 亿好意思元），同比增长 33%，印度政府将连接 投资于钢铁消耗要点行业，如铁路、公路和城市基础设施，以餍足企业和公民日 益增长的需求。 （2）孟加拉国，属于“一带一起”沿线国度，频年来，孟加拉国经济快速 发展，为改善交通运载情况，孟加拉国政府在包括《2041 愿景揣测打算》和八五计 划中将扩大交通基础设施建设列为要点，并筹商建设一批迫切的公路、铁路、港 口和城市轨说念交通神情，以期提高交通运载的效力。看成“一带一起”倡议和“孟 中印缅经济走廊”沿线迫切国度，孟加拉国现已成为中国主要的国际工程承包市 场和基础设施投资市集之一。 （3）蒙古国，属于“一带一起”倡议和“中蒙俄经济走廊”沿线迫切国度， 频年来，蒙古国经济快速发展，但基础设施的建设未能餍足其经济发展需要。因 此政府在电力、交通等畛域出台了具体的发展筹商，加速推动基础设施建设，未 来蒙古国基础设履行业具有较大的发展空间。 蒙古国政府一方面加大了国内财政对基础设施的干涉，同期又哄骗各式番邦 和国际组织解救和贷款来膨胀资金开首。蒙古国国度发展筹商指出，将优先建设 链接国际公路网的公路，完善公路设施，进一步扩大铁路运载网罗建设，提高城 市建设水平，加多住宅建筑的财政干涉。 综上，公司国际客户主要为“一带一起”沿线国度，频年来经济增速较快， 具有较大的发展后劲，且在基础设施建设畛域均有较大需求，改日相助空间较大。 评释期内，公司分地区主营业务收入组成如下： 单元：万元 神情 金额 占比 金额 占比 金额 占比 国内 1，618，452.37 96.11% 1，540，627.88 94.22% 1，403，418.68 95.92% 国外 65，552.88 3.89% 94，501.23 5.78% 59，680.98 4.08% 悉数 1，684，005.25 100.00% 1，635，129.11 100.00% 1，463，099.66 100.00% 评释期内，公司的主营业务收入主要来自国内，占比差异为、95.92%、94.22% 和 96.11%，公司来自国外主营业务收入占比差异为 4.08%、5.78%和 3.89%，海 外收入占比较低，对公司影响较小。 （四）公司应收账款坏账计提比例低于同业业平均水平的原因及合感性 戒指 2023 年末，公司应收账款主要为两年以内，占比为 81.00%，略高于行 业可比公司均值的 80.50%，不存在紧要互异；其中公司 3 年以上长账龄应收账 款占比 12.02%，略高于行业平均值的 11.94%，可是低于可比公司龙元建设及中 邦交建。 公司客户主要为政府机构以及国有企业，全体客户天禀直爽。就信用计谋而 言，刊行东说念主工程款一般按照工程程度进行结算，按照合同商定安排付款；为保证 工程质料，平日会留有部分质保金，在残障株连期满后按照合同商定收取质保金。 刊行东说念主主要客户所在地财政情况各有不同，债务余额均未超越往日度债务限 额，且近两年未出现债券背信的情况，无紧要信用风险。 刊行东说念主有较大比例客户位于黑龙江省，神情回款周期依赖于当地的财政材干、 举债情况和资金安排。黑龙江省比较于同业业上市公司山东路桥、四川路桥等所 在地区，财政材干相对弱，欠债率（政府债务余额/GDP）也相对高，政府和国 企类客户的回款周期也有所加多。由于上述情况，刊行东说念主主要客户的回款周期略 长于山东路桥、四川路桥等同业业可比上市公司，但刊行东说念主政府机构和国有企业 类客户的全体信用天禀较好，无紧要信用风险，本色性背信的风险极低，除个别 顶点情况神情外，刊行东说念主应收账款无法收回的风险也极小，公司应收账款坏账计 提比例与公司客户结构、回款周期相匹配。此外，与同业业上市公司比较，公司 主要神情来自于政府机构，山东路桥等同业业可比公司的客户相对公司更为多元。 因此，刊行东说念主对应收账款的计提比例低于同业业平均水平，稳当公司业务和主要 客户的脾气，具备合感性。 公司国际客户主要为“一带一起”沿线国度，频年来经济增速较快，具有较 大的发展后劲，且在基础设施建设畛域均有较大需求，改日相助空间较大。 要而言之，公司应收账款坏账准备计提圭臬系轮廓议论客户质料过甚信用情 况、业务性质、合同商定、回款周期、历史坏账准备计提比例以及一贯性原则等 成分细目，具备合感性；评释期内公司全体回款情况直爽，评释期各期差异回款 和 89.11%。同期，公司主要客户为政府及国有企业，且黑龙江省客户占比较高， 客户结构、地域散播与同业业上市公司山东路桥、四川路桥等有所不同，各地财 政情况和资金景况也各有不同，回款周期也有所互异；但公司政府机构和国有企 业类客户的全体信用天禀较好，所在地政府债务余额均未超越往日度债务名额， 近两年也未出现债券背信的情况，该等客户回款本色性背信的风险极低。因此， 刊行东说念主对应收账款的计提比例低于同业业上市公司，稳当公司业务性质和主要客 户脾气，具备合感性。 二、逐项分析公司长账龄应收账款是否存在后续无法收回的风险，相关坏 账准备计提是否充分 （一）公司主要长账龄应收款项情况 戒指 2023 年末，账龄 3 年以上的应收账款原值共计 115，198.99 万元，占应 收账款的 12.02%，其中大额（账面余额 1，000 万元以上）长账龄应收账款具体情 况列示如下： 单元：万元 近两年 财政自给 欠债率 是否出 率（一般 戒指 2023 是否已全 2024 年 （法定 客户 客户 款项 客户性 永远未回款 所属 现债券 寰球预算 序号 年末账面余 额计提坏 1-3 月回 信用计谋 当地财政情况 举债景况 债务余 称号 性质 性质 质 类别 地区 或其他 收入/一 额 账 款金额 额 信用违 般寰球预 /GDP） 约 算开销） 农村公路改造工程： 工程完工验收及格 后拨付至合同价款 的 30%。剩余工程款 寰球预算总收入 出具审计评释后按 2022 年，五莲 全县一般寰球预算收 年支付。 名额为 60.71 山东 入 158，413 万元，完成 五莲县 类别 2：未 省日 治疗预算的 101.2%，比 政府 工程 政府机 门至东港界改建工 2023 年底，政 客户 款 构 程、五莲汪黄线中至 府债务余额 输局 付款节点 五莲 一般寰球预算总开销 石场改造工程：业主 60.06 亿元， 县 585，307 万元。其中: 按 5:2:2:1 进行工程 未超债务限 全县一般寰球预算支 款拨付，即在工程结 额，债务风险 出 428，382 万元，完成 束后，按散伙后第一 较小。 治疗预算的 102.7%，哈福配资 年累计拨付 50%，第 比上年增长 10.9%。 二年累计拨付 70%， 第三年累计拨付 剩余的 10%。 附庸于 完成工程量的 80% 2023 年，遂宁市地方 2023 年 12 遂宁市 遂宁市 支付已完工程量合 一般寰球预算收入 月，遂宁市市 新城建 央企、 政府国 同价的 10%，工程竣 类别 2：未 四川 113.63 亿元，为预算 政府债务限 工程 款 有限公 企业 监督管 内承包东说念主按发包东说念主 付款节点 宁市 收收入 61.24 亿元，非 亿元。2024 司 理委员 要求提供齐备府上 税收入 52.39 亿元。全 年财政厅核 会 后，招标东说念主根据资金 市一般寰球预算开销 定遂宁市 近两年 财政自给 欠债率 是否出 率（一般 戒指 2023 是否已全 2024 年 （法定 客户 客户 款项 客户性 永远未回款 所属 现债券 寰球预算 序号 年末账面余 额计提坏 1-3 月回 信用计谋 当地财政情况 举债景况 债务余 称号 性质 性质 质 类别 地区 或其他 收入/一 额 账 款金额 额 信用违 般寰球预 /GDP） 约 算开销） 情况慢慢支付剩余 310.04 亿元，完成预 2023 年末政 工程款，不超越合同 算的 90.3%。全市地方 府债务名额 价的 80%。承包东说念主交 一般寰球预算收入加 为 769.61 亿 付完通盘齐备验收 上中省补助、地方政府 元，地方政府 府上后，发包东说念主报审 一般债券转贷收入、上 债务余额为 计，工程审计完了后 年结转调入资金等收 755.38 亿元， 付清经审计工程款 入 298.44 亿元后，可 政府债务风 的 97%，预留 3%作 供安排的收入总量为 险总体可控。 为质料保证金。 412.07 亿元。收入总 政府法定债 量减去往日开销、上解 务余额均未 中省开销、偿还地方政 打破法定债 府一般债务等开销 务名额。 资金 55.68 亿元。结存 资金按法令清理后，补 充预算领略调度基金 均兑现相差均衡。 总财力预测达到 末，拉萨市政 拉萨市 类别 3：政 659.52 亿元，比上年 府债务余额 应收 最终控 西藏 城市建 工程 府付款审批 决算加多 71.69 亿元， 为 104.42 亿 央企、 制方为 援用通用合同模板， 自治 国有 拉萨市 按月计价支付 区拉 有限公 赁款 政府资金紧 预算财力预测达到 般债务 45.85 企业 国资委 萨市 司 张 612.99 亿元，增长 亿元、专项债 共预算收入完成 元，西藏自治 近两年 财政自给 欠债率 是否出 率（一般 戒指 2023 是否已全 2024 年 （法定 客户 客户 款项 客户性 永远未回款 所属 现债券 寰球预算 序号 年末账面余 额计提坏 1-3 月回 信用计谋 当地财政情况 举债景况 债务余 称号 性质 性质 质 类别 地区 或其他 收入/一 额 账 款金额 额 信用违 般寰球预 /GDP） 约 算开销） 开销完成 452.92 亿 府债务名额 元，增长 25.99%；补 为 112.15 亿 充预算领略调度基金 元，债务余额 余 4.62 亿元，年内实 区批准的限 现相差均衡，略有结 额之内。 余。 寰球预算地方收入 算数的 125.8%，比上 年决算数增长 31.7%， 戒指 2023 年 加上中央补助 2537.1 底，全区地方 亿元、一般债务收入 政府债务限 最终控 60 亿元、上年结转 西藏交 应收 额 700.6 亿 制方为 西藏 436.2 亿元、动用预算 通建设 央企、 质保 齐备决算审计散伙 类别 1：未 元，余额 投资有 国有 金 后拨付 回款质保金 681.73 亿元。 交通运 区 亿元、调入资金 9.6 亿 限公司 企业 政府法定债 输厅 元，收入总量 3838.3 务余额未突 亿元。全区预算开销 破法定债务 名额。 预算数的 103.7%，比 上年决算数增长 8.3%。 加上一般债务还本支 出 16 亿元、安排预算 领略调度基金 662.4 近两年 财政自给 欠债率 是否出 率（一般 戒指 2023 是否已全 2024 年 （法定 客户 客户 款项 客户性 永远未回款 所属 现债券 寰球预算 序号 年末账面余 额计提坏 1-3 月回 信用计谋 当地财政情况 举债景况 债务余 称号 性质 性质 质 类别 地区 或其他 收入/一 额 账 款金额 额 信用违 般寰球预 /GDP） 约 算开销） 亿元、调出资金 2 亿 元、上解开销 6.7 亿 元，开销总量 3496.2 亿元。 县级寰球预算收入累 计完成 21，257 万元， 县年底一般 为年度预算的 债务余额 类别 3：政 山西 税成分后同比增长 底名额 4.73 浑源县 附庸于 府付款审批 省大 14.7%，按当然口径计 政府 工程 援用通用合同模板， 亿元；专项债 客户 款 按月计价支付 务年底余额 护总队 交通局 政府资金紧 浑源 2022 年，接续加大民 张 县 生和社会行状干涉，13 底名额 9.01 项民生开销 24.86 亿 亿元，均未超 元，占一般寰球预算支 债务名额，债 出的 86.43%，全县公 务风险较小。 共预算开销 28.76 亿 元。 附庸于 甲方依据核定的乙 中国冶 方月完成使命量，按 金科工 70%的比例拨付月 中国二 央企、 集团有 度分包工程程度款。 类别 2：未 十二冶 工程 集团有 款 企业 司，实 方初步验收及格，在 付款节点 限公司 际阻抑 工程结算值细目后， 东说念主为国 甲方拨付至结算值 务院国 的 85%；工程齐备验 近两年 财政自给 欠债率 是否出 率（一般 戒指 2023 是否已全 2024 年 （法定 客户 客户 款项 客户性 永远未回款 所属 现债券 寰球预算 序号 年末账面余 额计提坏 1-3 月回 信用计谋 当地财政情况 举债景况 债务余 称号 性质 性质 质 类别 地区 或其他 收入/一 额 账 款金额 额 信用违 般寰球预 /GDP） 约 算开销） 有金钱 收后，拨付至结算值 监督管 的 95%；留 5%的尾 理委员 款看成工程质料保 会 证金。 全体总承包神情从 开工至全体交工验 收时间，原则按程度 力为 196，433 万元，比 分四次支付工程总 年头预算加多 57，526 价款的 50%；交工验 西藏 2022 年，八宿 万元，增长 41.41%。 收至齐备验收时间 自治 县一般债务 八宿县 类别 2：未 比上年总财力加多 政府 工程 政府机 支付 20%（神情残障 区昌 名额 8，795 万 客户 款 构 株连期为两年）；项 都市 元。一般债务 府 付款节点 26.69%。我县地方一般 目齐备验收及格、办 八宿 余额 8，795 万 寰球预算本级收入完 理神情嘱咐手续后 县 元。 成 6，709 万元；一般公 支付 10%，其余 20% 共预算开销共计 在齐备验收满一年 后分两次支付完了 （每年支付 10%）。 类别 4：涉 贵州高 最终控 央企、 及诉讼（目 速公路 工程 制方为 集团有 款 贵州省 企业 级东说念主民法院 限公司 国资委 尚未判决） 国说念集 2023 年，双鸭山市一 戒指 2023 年 附庸于 根据合同商定，2023 黑龙 贤至当 般寰球预算收入 43.5 末，双鸭山市 政府 质保 双鸭山 年 12 月 31 日前回款 类别 1：未 江省 客户 金 交通运 1000 万元，2024 年 回款质保金 双鸭 双鸭山 全市一般寰球预算支 务余额 219.6 输局 尾款全部结清 山市 至宝山 出 198.4 亿元，增长 亿元，其中: 近两年 财政自给 欠债率 是否出 率（一般 戒指 2023 是否已全 2024 年 （法定 客户 客户 款项 客户性 永远未回款 所属 现债券 寰球预算 序号 年末账面余 额计提坏 1-3 月回 信用计谋 当地财政情况 举债景况 债务余 称号 性质 性质 质 类别 地区 或其他 收入/一 额 账 款金额 额 信用违 般寰球预 /GDP） 约 算开销） 段改扩 14.8%。市级(含开发 一般债务余 建工程 区，下同)一般寰球预 额 146 亿元， 建设指 算收入 22.5 亿元，同 专项债务余 挥部 比增长 15.2%，加税收 额 73.6 亿元; 返还和转动支付补助、 市级法定债 调入资金等 114.9 亿 务余额 214.5 元，收入悉数 137.4 亿 亿元，其中: 元。一般寰球预算开销 一般债务余 返还和转动支付开销、 余额 72.4 亿 上解开销等 59.7 亿 元。不超法定 元，开销悉数 127.1 亿 债务名额。 元。相差相抵，结转下 年使用 10.3 亿元。 黑龙江 省德明 单项 工程 类别 5：已 计提 款 全额计提 程有限 公司 戒指 2023 年 伊春市 寰球预算收入完成 附庸于 黑龙 法定债务余 汤伊公 28.3 亿元，同比增长 政府 质保 伊春市 齐备决算审计后年 类别 1：未 江省 额 226.1 亿 客户 金 交通运 满三年支付质保金 回款质保金 伊春 元，其中，一 建设指 一般寰球预算开销完 输局 市 般债务 185.6 挥部 成 225.7 亿元，同比增 亿元、专项债 长 9.6%。 务 40.5 亿元。 近两年 财政自给 欠债率 是否出 率（一般 戒指 2023 是否已全 2024 年 （法定 客户 客户 款项 客户性 永远未回款 所属 现债券 寰球预算 序号 年末账面余 额计提坏 1-3 月回 信用计谋 当地财政情况 举债景况 债务余 称号 性质 性质 质 类别 地区 或其他 收入/一 额 账 款金额 额 信用违 般寰球预 /GDP） 约 算开销） 全市偿还政 府债券本息 中，本金 30.8 亿元，利息 本级偿还本 息 27.8 亿元， 其中，本金 息 4.5 亿元。 县级寰球预算收入累 债务余额 按照 4:3:3 比例收 计完成 21，257 万元， 4.73 亿元，年 款，即在工程散伙 类别 3：政 山西 为年度预算的 底名额 4.73 浑源县 附庸于 后，按散伙后第一年 府付款审批 省大 政府 工程 100.06%，剔除留抵退 亿元；专项债 客户 款 税成分后同比增长 务年底余额 护总队 交通局 二年拨付 30%工程 政府资金紧 浑源 款，第三年拨付 30% 张 县 算同比增长 6.02%。 底名额 9.01 工程款。 算开销 28.76 亿元。 债务名额，债 务风险较小。 安徽 2023 年 1-12 月份，和 2023 年，和 附庸于 援用通用合同模板， 和县工 应收 类别 2：未 省马 县全县（不含郑蒲港， 县地方政府 工程 和县交 按月计价支付。预留 款 通运载 部单干程招待竣验 引导部 客户 付款节点 市和 入累计完成 175，248 97.94 亿元， 局 审计后支付 县 万元，比上年同期增收 一般债务限 近两年 财政自给 欠债率 是否出 率（一般 戒指 2023 是否已全 2024 年 （法定 客户 客户 款项 客户性 永远未回款 所属 现债券 寰球预算 序号 年末账面余 额计提坏 1-3 月回 信用计谋 当地财政情况 举债景况 债务余 称号 性质 性质 质 类别 地区 或其他 收入/一 额 账 款金额 额 信用违 般寰球预 /GDP） 约 算开销） 县财政开销累计完成 68.09 亿元。 支 18，733 万元，下跌 债务余额预 一般债务余 额 29.60 亿 元，专项债务 余额 66.97 亿 元。均未超债 务名额 一般寰球预算收入完 市政府债务 成 43，723 万元，同比 名额为 上年减收 2，665 万元。 22，844.7 万 黑龙 加:上司补助收入 元。戒指 2023 漠河县 江省 129，447 万元、新增一 年底，漠河市 樟岭至 附庸于 大兴 般债券收入 2，113 万 政府债务余 西林吉 政府 质保 漠河市 保修期 5 年期满后 类别 1：未 公路建 客户 金 交通运 支付质保金 回款质保金 地区 元、上年结余 15，928 万元，往日新 设引导 输局 漠河 万元、动用预算领略调 增政府一般 部 市 节基金 5，690 万元，收 债券 2，113 入悉数 197，323 万元。 万元。2023 往日一般寰球预算支 年偿还政府 出完成 136，363 万元， 债务本息 加:上解开销 7，596 万 2，799 万元， 近两年 财政自给 欠债率 是否出 率（一般 戒指 2023 是否已全 2024 年 （法定 客户 客户 款项 客户性 永远未回款 所属 现债券 寰球预算 序号 年末账面余 额计提坏 1-3 月回 信用计谋 当地财政情况 举债景况 债务余 称号 性质 性质 质 类别 地区 或其他 收入/一 额 账 款金额 额 信用违 般寰球预 /GDP） 约 算开销） 元，调出资金 500 万 其中偿还本 元，债务还本开销 金 2，095 万 领略调度基金 32，665 704 万元。当 万元，开销悉数 年无新增隐 抵后，结转下年 18，104 法定债务余 万元。 额均未打破 法定债务限 额。 寰球预算地方收入 算数的 125.8%，比上 年决算数增长 31.7%， 戒指 2023 年 根据西藏自治区交 加上中央补助 2537.1 底，全区地方 通厅对于已交工项 亿元、一般债务收入 政府债务限 最终控 西藏交 目齐备审计使命的 60 亿元、上年结转 额 700.6 亿 央企、 制方为 西藏 通建设 质保 安排与要求，工程项 类别 1：未 436.2 亿元、动用预算 元，余额 集团有 金 目残障期已满的，质 回款质保金 领略调度基金 558.8 681.73 亿元。 企业 交通运 区 限公司 保金在神情齐备审 亿元、调入资金 9.6 亿 政府法定债 输厅 计使命散伙后赐与 元，收入总量 3838.3 务余额未突 拨付 亿元。全区预算开销 破法定债务 预算数的 103.7%，比 上年决算数增长 8.3%。 加上一般债务还本支 出 16 亿元、安排预算 近两年 财政自给 欠债率 是否出 率（一般 戒指 2023 是否已全 2024 年 （法定 客户 客户 款项 客户性 永远未回款 所属 现债券 寰球预算 序号 年末账面余 额计提坏 1-3 月回 信用计谋 当地财政情况 举债景况 债务余 称号 性质 性质 质 类别 地区 或其他 收入/一 额 账 款金额 额 信用违 般寰球预 /GDP） 约 算开销） 领略调度基金 662.4 亿元、调出资金 2 亿 元、上解开销 6.7 亿 元，开销总量 3496.2 亿元。 县政府债务 名额为 30.71 亿元，政府一 般债务名额 为 14.62 亿 寰球预算收入预测完 债务名额为 全线完成齐备决算 新疆 成 38，170 万元，完成 16.09 亿元。 最终控 审计后支付剩余工 乌什县 类别 3：政 自治 年头预算任务的 2023 年，乌什 制方为 程款；2023 年 12 月 燕山交 央企、 府付款审批 区阿 103.16%，较 2022 年增 县政府债务 工程 乌什县 31 日前偿还 400 万 款 国有资 元，2024 年 12 月 31 建设有 企业 政府资金紧 地区 16.92%。2023 年一般 为 29.53 亿 产管理 日前偿还 400 万元， 限公司 张 乌什 寰球预算开销预测 元，政府一般 中心 2025 年 10 月 31 日 县 378，540 万元，较 2022 债务余额决 前偿还 340.627 万元 年增支 6，288 万元，增 算数为 13.51 长 1.69%。 亿元，政府专 项债务余额 决算数为 政府法定债 务余额未突 破法定债务 近两年 财政自给 欠债率 是否出 率（一般 戒指 2023 是否已全 2024 年 （法定 客户 客户 款项 客户性 永远未回款 所属 现债券 寰球预算 序号 年末账面余 额计提坏 1-3 月回 信用计谋 当地财政情况 举债景况 债务余 称号 性质 性质 质 类别 地区 或其他 收入/一 额 账 款金额 额 信用违 般寰球预 /GDP） 约 算开销） 名额。 黑龙江 北五建 单项 质保 类别 5：已 设神情 计提 金 全额计提 引导部 省全省地方 一般寰球预算收入 额 30，317.97 广东省 合同商定，通车后缺 13851.3 亿元，较上年 亿元。全省地 南粤交 陷株连期两年内无 执行数增长 4.3%，为 方政府债务 央企、 附庸于 通怀阳 质保 质料问题，支付质保 类别 1：未 广东 汇总治疗预算的 余额执行数 高速公 金 金余额的 50%，剩余 回款质保金 省 99.1%。全省一般寰球 29，881.99 亿 企业 交通厅 路管理 50%齐备决算后支 预算开销 18510.9 亿 元，阻抑在债 中心 付。 元，兑现稳中有增，完 务名额以内。 成汇总治疗预算的 政府法定债 打破法定债 务名额。 悉数 73，506.24 - - - - - - - - - - - 占比 63.81% - - - - - - - - - - - 注：1、所在地区财政情况、举债情况主要摘录于政府官网或当地政府财政局网站 由上表可知，公司大额（账面余额 1，000 万元以上）、3 年以上账龄的应收账 款账面余额悉数 73，506.24 万元，占 3 年以上账龄应收账款账面余额比重为 分类如下： 单元：万元 占大额长 戒指 2023 年 占 2023 年末 账龄应收 序号 未回款类别 具体未回款原因 末应收账款 应收账款账 账款总数 金额 面余额比重 比重 类别 1：未回 根据合同商定的时点支付质料保证 款质保金 金 类别 2：未到 尚未达到合同商定的结算节点而未 款节点 圭表后按合同商定支付款项 类别 3：政府 个别神情因当地政府付款审批历程 付款审批流 程较长或政 全部神情款项 府资金垂危 类别 4：触及 诉讼 类别 5：已全 额计提 悉数 73，506.24 100.00% 7.67% 对各样别的应收账款具体分析如下： 该类别主要为根据合同商定的时点支付的质料保证金，共触及 6 个神情，应 收账款金额悉数 10，430.93 万元，占大额长账龄应收账款总数比重 14.19%，占 基于行业常规，在公路、桥梁工程齐备后，业主一般会预留合同金额 3%-5% 左右的工程质料保证金，于工程神情残障株连期满后成功支付或按照合同商定的 时刻支付，残障株连期一般情况下为神情齐备后 2 年，因此工程施工质保金的期 后回款时刻一般较长，回款比例较低。工程质料保证金信用风险较小，公司按照 应收账款坏账计提计谋按账龄计提。 单元：万元 合同相关商定内容 神情进展节点 是否稳当合同商定及行业常规 三年以上账 质保金 序 至 2023 年 长账龄应 质保金支 是否存在 客户称号 触及神情 龄应收账款 支付进 号 残障责 质保金 质保金 质保金支付 末齐备决算 收账款是 付是否符 残障株连 账面余额 合同金额 交工时刻 度是否 任期 比例 名额 商定 审计进展 否在质保 合行业惯 期较长的 稳当合 及用时 金名额内 例 情况 同商定 西藏交通建 G318 日喀则 齐备决算审 月，距 2023 年 4 月开 是，见案 年末 6 年 3 始，已用时 例3 公司 路工程 A 标 付 个月 8 个月 国说念集贤至 根据合同约 国说念集贤至 当壁公路双 定，2023 年 2019 年 9 当壁公路双 已于 2023 鸭山至宝山 12 月 31 日前 月，距 2023 是，见案 段改扩建工 回款 1，000 万 年末 4 年 3 例6 区）至宝山段 审计决算 程建设引导 元，2024 年尾 个月 改扩建工程 部 款全部结清 国说念嘉荫至 根据合同约 伊春市汤伊 临江公路汤 定，齐备决算 月，距 2023 年 1 月开 是，见案 年末 4 年 2 始，已用时 例2 设引导部 段改扩建工 三年支付质 个月 1 年 11 个月 程 A1 合同段 保金 国说念北京至 漠河县樟岭 漠河公路樟 2019 年 10 已于 2023 保修期 5 年期 至西林吉公 岭（塔漠界） 月，距 2023 年 12 月开 是，见案 路建设引导 至西林吉段 年末 4 年 2 始，已用时 例5 保金 部 工程 A1 合同 个月 1 个月 段 国说念 318 线竹 根据西藏自 2020 年 11 已于 2022 西藏交通建 巴笼至林芝 治区交通厅 月，距 2023 年 4 月开 是，见案 公路要点路 对于已交工 年末 3 年 1 始，已用时 例1 公司 段整治改建 神情齐备审 个月 1 年 8 个月 合同相关商定内容 神情进展节点 是否稳当合同商定及行业常规 三年以上账 质保金 序 至 2023 年 长账龄应 质保金支 是否存在 客户称号 触及神情 龄应收账款 支付进 号 残障责 质保金 质保金 质保金支付 末齐备决算 收账款是 付是否符 残障株连 账面余额 合同金额 交工时刻 度是否 任期 比例 名额 商定 审计进展 否在质保 合行业惯 期较长的 稳当合 及用时 金名额内 例 情况 同商定 工程（海通沟 计使命的安 段）施工第一 排与要求，工 合同段 程神情残障 期已满的，质 保金在神情 齐备审计工 作散伙后予 以拨付 根据合同约 定，残障株连 怀集至郁南 广东省南粤 期两年内无 已于 2023 高速公路怀 2020 年 12 交通怀阳高 质料问题，支 年 4 月开 是，见案 速公路管理 付质保金余 始，已用时 例4 一期工程 TJ8 年末 3 年 中心 额的 50%，剩 8 个月 合同段 余 50%齐备 决算后支付 注：国说念集贤至当壁公路双鸭山至宝山段改扩建工程建设引导部于 2024 年 2 月回款 2，250.00 万元 （1）未达到合同商定的质料保证金支付条件 根据合同商定，西藏交通建设投资有限公司、伊春市汤伊公路工程建设引导 部、漠河县樟岭至西林吉公路建设引导部、广东省南粤交通怀阳高速公路管理中 心等 5 个神情建设处尚未达到商定的质料保证金支付时点。 （2）残障株连期已满，按照合同商定付款程度支付 根据公司与国说念集贤至当壁公路双鸭山至宝山段改扩建工程建设引导部等 1 个神情刚硬的补充左券，业主方均按照商定的还款程度支付质料保证金，公司预 期达到时点不错收回相关款项。 根据合同商定，西藏交通建设集团有限公司等 1 个神情应于残障株连期期满 后支付质料保证金。可是根据西藏自治区交通厅对于已交工神情齐备审计使命的 安排与要求，工程神情残障期已满的，质料保证金应当于神情齐备审计使命散伙 后赐与拨付，公司预期达到时点不错收回相关款项。 经检索，上市公司对于工程神情残障株连期及质料保证金相关支付条件关联 案举例下： 案例 公司简称 触及神情/业主称号 合同商定 序号 工程神情经业主交工验收及格后并经审计决算后支付至决算金额的 交建股份 （603815） 期（2-5 年）满后经客户阐发无工程质料问题且齐备决算审计后赐与支付。 成都高新时刻产业 开发区芦葭镇东说念主民 高新发展 审计完成且完成齐备验收备案后付至结算金额的 97%，余 3%看成质保金； （000628） 自工程齐备验收及格满两年后无息退还质保金。 区轮廓体进步改造 工程神情 金埔园林 灌云县大伊山佛光 工程齐备审计完了后一个月内付至审计价的 97%，余款看成质料保证金，缺 （301098） 塔工程神情（EPC） 陷株连期满后付清。 工程神情经客户交齐备验收及格后，客户应支付至全部工程决算总数的 90% 勘设股份 （603458） 年）满后经客户阐发无工程质料问题且齐备决算审计后分期或一次性付清。 四川路桥 四川宜叙高速公路 质保金未全部收回的原因：1、工程神情保修期 60 个月，预留保修资金；2、 （600039） 开发有限株连公司 监理工程师未签发残障株连期断绝文凭；3、未办理神情齐备验收。 南矿集团 海东市博锋矿业有 公司于 2021 年 11 月与其刚硬延期付款左券，商定自 2022 年 7 月至 2023 年 （001360） 限公司 9 月每月支付 50 万元至 143 万元不等。 由上表可知，相关工程合同商定质料保证金于“残障株连期满后付清”、 “自 工程齐备验收及格满两年后无息退还质保金”以及“工程质保期满后经客户阐发 无工程质料问题且齐备决算审计后分期或一次性付清”均为行业常规，由于部分 神情合同商定支付质料保证金期限较长，导致质料保证金回收周期较长。 综上，公司上述神情合同中对于残障株连期及质料保证金的相关商定稳当行 业常规，与同业业可比公司不存在紧要互异。 该类别主淌若尚未达到合同商定的结算节点而未能收回款项，完成竣验审计 等相关圭表后支付款项，共触及 5 个神情，应收账款金额 48，166.60 万元，占 大额长账龄应收账款总数比重 65.53%，占 2023 年末应收账款账面余额比重 5.03%。 刊行东说念主按照合同商定的结算节点付款的情况如下表所示： 单元：万元 是否存在 三年以上应 戒指 2023 戒指 2023 年末 戒指 2023 年 回款情况是 永远未完成竣 序 齐备决算 客户称号 收账款账面 触及神情 合同商定支付安排 合同总数 交工时刻 年末齐备决 合同商定回款 末实践回款 否稳当合同 工决算审计原 号 审计较长 余额 算审计用时 金额 金额 商定 因 的情况 五莲县 2019 年度农村公路改造 已于 2023 五莲县 2019 工程：工程完工验收及格后拨付 2019 年 12 年 12 月完 年度农村公 至合同价款的 30%。剩余工程款 42，148.22 月，距 2023 12，644.47 否 / 成齐备决算 路改造工程 出具审计评释后按 2.5:2.5:2 的比 年末 4 年 审计 例分 3 年支付 五莲汪黄线西石门至东港界改建 五莲汪黄线 工程：业主按 5:2:2:1 进行工程款 已于 2021 五莲县交 西石门至东 拨付，即在工程散伙后，按散伙 年 2 月完成 稳当合同约 程 累计拨付 70%，第三年累计拨付 计 定回款揣测打算 五莲汪黄线中至石场改造工程： 业主按 5:2:2:1 进行工程款拨付， 已于 2020 五莲汪黄线 即在工程散伙后，按散伙后第一 年 10 月完 中至石场改 7，830.04 2018 年 12 月 7，047.04 否 / 年累计拨付 50%，第二年累计拨 成齐备决算 造工程 付 70%，第三年累计拨付 90%， 审计 终末一年拨付剩余的 10% 小计 27，719.11 / / （注） 完成工程量的 80%支付已完工程 量合同价的 10%支付，工程齐备 招标东说念主根据资 验收及格后 30 日内承包东说念主按发 四川遂宁市 金情况慢慢支 遂宁市新 包东说念主要求提供齐备府上后，招标 河东新区五 2021 年 4 月， 尚未初始， 付剩余工程款， 城建设投 东说念主根据资金情况慢慢支付剩余工 稳当合同约 资有限公 程款，不超越合同价的 80%。承 定回款揣测打算 屏路、锦台路 1 年 4 个月 年 6 月初始 的 80% ，即不 司 包东说念主托福完通盘齐备验收府上 神情 超越 31，647.54 后，发包东说念主报审计，工程审计完 万元 毕后付清经审计工程款的 97%， 预留 3%看成质料保证金。 是否存在 三年以上应 戒指 2023 戒指 2023 年末 戒指 2023 年 回款情况是 永远未完成竣 序 齐备决算 客户称号 收账款账面 触及神情 合同商定支付安排 合同总数 交工时刻 年末齐备决 合同商定回款 末实践回款 否稳当合同 工决算审计原 号 审计较长 余额 算审计用时 金额 金额 商定 因 的情况 甲方依据核定的乙方月完成使命 量，按 70%的比例拨付月度分包 二连浩特市 已于 2020 工程程度款。乙方工程完工，经 2020 年 12 月 中国二十 中蒙跨境经 年 11 月开 基本稳当合 甲方初步验收及格，在工程结算 11 日，距 值细目后，甲方拨付至结算值的 2023 年末 3 有限公司 目说念路及安 算，已用时 揣测打算 装工程 3 年 1 个月 结算值的 95%；留 5%的尾款作 为工程质料保证金。 全体总承包神情从开工至全体交 工验收时间，原则按程度分四次 支付工程总价款的 50%；交工验 昌都市农村 已于 2023 收至齐备验收时间支付 20%（项 2022 年 12 八宿县东说念主 公路全体总 年 12 月开 39，923.72 稳当合同约 民政府 承包神情施 始，已用时 （注） 定回款揣测打算 工验收及格、办理神情嘱咐手续 年末 1 年 工第一标段 1 个月 后支付 10%，其余 20%在齐备验 收满一年后分两次支付完了（每 年支付 10%） 尚未完成竣 由于和县政府 和城南门至 工决算审 和县工路 援用通用合同模板，按月计价支 2016 年 7 月， 尚未初始， 部门相关东说念主员 太阳河段说念 计，预留部 路改建工程 单干程招待 部 后支付。 7 年 5 个月 年 2 月初始 决算审计推迟， 二标段 竣验审成后 间隔时刻较长 支付。 （1）上述工程神情对于竣验审计完成付款及按商定比例付款的合同商定符 合行业常规 根据刊行东说念主部单干程施工合同商定，工程款的信用计谋不时包括按照通用合 同按月支付、按照商定比例支付、竣验审计后支付剩余工程款。 其中，①按照通用合同按月支付为援用中华东说念主民共和邦交通运载部《公路工 程圭臬施工招标文献》（2018 年版）中的“通用合同条件”，是行业常规； ②按照竣验审计后支付剩余工程款和按工程程度按比例支付两种类型在行 业内也较为常见，访佛案举例下： 公司简称及 序号 神情称号 付款节点商定 证券代码 根据合同商定，交工验收及格前业主方彭州市妥洽建设集团有限公 山东路桥 彭州市三环路 （000498） 建设工程神情 清。 根据施工合同商定，业主方淄博市城市金钱运营有限公司在建设期 淄博快速路网 内按每期遒劲工程量的 60%支付工程程度款，累计支付不超越 15 山东路桥 （000498） 神情 分 5 年支付，付款比例循序为 30%、30%、20%、10%、10%，如 发包东说念主相关资金提前到位，发包东说念主有权提前回购。 支付承包方中期结算工程款的 75%；2、工程齐备验收及格且工程 齐备结算报业主方付至业主方核定并按本合同计价形态得出的结 算金额的 80%；3、发包方在承包方完好意思提交稳当法令的工程齐备 结算文献过甚相关府上且业主方完成结算审核并出具结算审核报 高新发展 绛溪三线说念路 告，发包方支付至按结算审核评释及本合同计价形态得出的结算金 （000628） 工程 额的 92%；4、在残障株连期散伙后，支付两边结算金额的 3%；待 本神情业主方与政府出资方完成政府审计后，发包方对与承包方办 理结算中超出业主方与政府出资方完成政府审计工程量部分进行 扣减，并出具修正结算审核评释，按修正结算审核评释及本合同计 价形态支付结算剩余款项；5、质料保证金：质料保证金为本合同 结算价的 3%，其支付形态执行业主合同商定。 上饶市天助大 两边商定的工程款（程度款）支付的形态和时刻：市政说念路、给排 汇绿生态 说念及两侧景不雅 水、交通设施、街灯、亮化等神情，每月月底支付当月工程款的 70%， （001267） （龟峰通衢-明 齐备验收审计后一个月内支付总工程款 97%，余款在工程质料保证 叔路）工程 期后一个月内付清。 （2）客户按照合同商定付款，由于合同商定的付款周期较长或齐备结算周 期较长，导致应收账款账龄加多 由于刊行东说念主部分神情按照工程程度按比例支付，全体付款周期较长，导致发 行东说念主应收账款加多；部分神情商定竣验审计后支付剩余工程款，由于工程竣验审 计的圭表较为紊乱，主要分为齐备验收和审计两个圭表。其中齐备验收一般是缺 陷株连期届满后的 1-2 年内启动并完成。审计一般是神情齐备验收完成后进行， 由审计局组织相关参与方进行施工现场复核，出具工程齐备财务决算审计评释， 最终提交政府携带签审，审计圭表用时平均为 1 年。因此，工程竣验审计大要会 在残障株连期满后的 2-3 年内完成，即从神情完工至工程竣验审计完成的时刻周 期约为 4-5 年，导致该部分剩余工程款回款周期较长。 对于齐备结算周期情况，同业业可比公司四川路桥（600039）露馅： “评释 期内，公司应收账款主要来自于工程施工业务，由于其业务脾气，神情完工到整 体齐备验收之间间隔一依期限，可长达 3-5 年左右，而神情完工时仅收取合同金 额的 85%-95%，剩余款项需在齐备验收后收取，导致全体应收款项账龄相对较 长。”刊行东说念主的齐备结算周期稳当行业常规。 由于上述原因，业主方根据合同商定按齐备验收时点付款，而公司应收账款 账龄受工程竣验审计时刻较长影响有所加多，但不属于应收账款本色性过时的情 况。 该类别主要系个别神情因当地政府付款审批历程较长或政府资金垂危未能 实时支付全部神情款项，共触及 4 个神情，应收账款金额 10，598.64 万元，占大 额长账龄应收账款总数比重 14.42%，占 2023 年末应收账款账面余额比重 1.11%。 刊行东说念主个别工程神情存在应收账款过时情形，具体如下表所示： 三年以上 账龄应收 合同商定 所在地区资信情 是否存在 序号 客户称号 触及神情 历史回款情况 账款账面 信用计谋 况 信用风险 余额 拉萨市城市 西藏 S5 线拉萨至泽 援用通用合同模 2023 年度差异收到 拉萨市财务自给 板，按月计价支付 213.10 万元、690.00 万 率 23.77%； 限公司 西藏斥地租出款 元和 402.53 万元 欠债率 12.51% 浑源县四好农村公 路建设（王庄堡、大 浑源县公路 援用通用合同模 2023 年度差异收到 浑源县财务自给 否 养护总队 板，按月计价支付 1，054.83 万元、250.00 率 7.39%； 岭、吴城乡）村通硬 万元和 100.00 万元 欠债率 12.17% 化路工程 三年以上 账龄应收 合同商定 所在地区资信情 是否存在 序号 客户称号 触及神情 历史回款情况 账款账面 信用计谋 况 信用风险 余额 按照 4:3:3 比例收 浑源县四好农村公 款，即在工程散伙 路田村至驼峰村、驼 后，按散伙后第一 家坪至井沟村通硬 第二年拨付 30%工 化路工程 程款，第三年拨付 全线完成齐备决算 审计后支付剩余工 程款；2023 年 12 戒指 2023 年末， 乌什县燕山 月 31 日前偿还 400 乌什县农村说念路及 2021 年度收到 400.00 万 乌什县财务自给 要点说念路建设神情 元 率 10.08%； 设有限公司 月 31 日前偿还 400 欠债率 38.01% 万元，2025 年 10 月 31 日前偿还 注：财务自给率为该地区 2022 年度/2023 年度一般寰球预算收入除以一般寰球预算开销；欠债 率为该地区戒指 2022 年末/2023 年末法定债务余额除以 2022 年度/2023 年度该地区 GDP 上述客户一方面是公司与客户刚硬的合同收款计谋平日为达到某一固定的 阶段性节点后即要求客户支付一定比例的款项，信用期较短，而公司客户主要为 政府机构和国有企业，客户资金开首于财政拨款或者举债，付款审批历程较长， 需要一定的时刻，导致实践付款的时刻晚于合同商定的付款时刻。根据金埔园林 （301098）露馅：“平日情况下园林绿化工程神情在达到合同条件商定的收款时 点时，公司会向建设单元提托福款恳求，之后建设单元启动其里面付款审批历程， 从恳求到付款完成时刻周期平日在 6-12 个月左右。在公司期末应收账款余额前 十大神情中，到达合同商定付款时点后，1 年内尚未付款属于正常状态。”根据 艾布鲁（301259）露馅：“公司客户多为政府机构和国有企业（主要为地方政府 投融资平台），付款审批历程复杂，况且受往日预算影响，导致公司取得程度款、 结算款的周期较长。” 另一方面，个别神情因地方政府资金垂危延伸付款。上述原因导致业主方未 能王人备按原左券商定形态回款，公司与业主方保持着直爽相似，束缚推动结算与 回款，具体分析如下： （1）拉萨市城市建设工程有限公司，最终阻抑方为拉萨市国资委，2023 年， 拉萨市政府债务余额为 104.42 亿元（一般债务 45.85 亿元、专项债务 58.57 亿 元），自治区核定拉萨市的地方政府债务名额为 112.15 亿元（一般债务 51.01 亿元、专项债务 61.14 亿元），债务余额均阻抑在自治区批准的名额之内，全体 信用风险较小，预测或者收回相关款项。 公司主要贯串了拉萨市城市建设工程有限公司分包的 S5 线（拉萨至泽当快 速路）工程。西藏 S5 线拉萨至泽当快速路，起于拉萨市达孜区德庆镇林拉高速 互通要害，止于山南市扎囊县桑耶镇贡泽高速公路，是自治区“十三五”时期 国民经济和社会发展筹商摘抄中的要点神情。 司支付工程款项 213.10 万元、690.00 万元和 402.53 万元，拉萨市城市建设工 程有限公司正在陆续向公司支付款项，预测或者收回相关款项。 （2）浑源县公路养护总队，附庸于浑源县交通局。神情齐备验收后，由于 客户实践资金景况、付款审批历程等成分的影响，导致公司应收工程款回款周期 延长。2022 年，浑源县年底一般债务余额 4.73 亿元，年底名额 4.73 亿元；专项 债务年底余额 9.01 亿元，年底名额 9.01 亿元，均未超债务名额，全体信用风险 较小，预测或者收回相关款项。 公司主要贯串了浑源县公路养护总队发包的浑源县四好农村公路建设（王庄 堡、大任庄、沙圪坨、千佛岭、吴城乡）村通硬化路工程和浑源县四好农村公 路田村至驼峰村、驼峰村至屈家坪村、屈家坪至井沟村通硬化路工程。浑源县四 好农村公路建设工程神情，是山西省捏好“四好农村路”和旅游公路建设、完善 农村基础设施、建设鲜艳乡村的迫切内容，是鼓励产业转型、发展全域旅游的有 力撑持。 的工程款项 1，054.83 万元、250.00 万元和 100.00 万元，浑源县公路养护队正 在陆续向公司支付款项，预测或者收回相关款项。 （3）乌什县燕山交通投资建设有限公司，最终阻抑方为乌什县国有金钱管 理中心，2023 年，乌什县政府债务余额为 29.53 亿元（一般债务 13.51 亿元、 专项债务 16.02 亿元），乌什县地方政府债务名额为 30.71 亿元（一般债务 14.62 亿元、专项债务 16.09 亿元），债务余额均阻抑在名额之内，全体信用风险较小， 预测或者收回相关款项。 公司主要贯串了乌什县燕山交通投资建设有限公司发包的乌什县农村说念路 及要点说念路建设神情工程。乌什县农村说念路及要点说念路建设神情工程，是自治 区、地区交通运载把持部门加速鼓励农村公路神情建设、加大农村说念路斥地养 护工程的迫切入部下手点，是乡村振兴遒劲的交通运载保险。 预测或者收回相关款项。 在国内“稳增长”计谋指导下，地方政府等主体融资渠说念束缚拓宽，基础设 施投资建设受到进一步敬爱，地方专项债刊行限制加大，国度对地方政府债务强 化省级政府主体株连，已提议成就县级财力长效保险机制，赞助“县级为主、市 级帮扶、省级兜底、中央激发”的下层“三保”株连落实方针。议论到上述计谋 及政府资信水平、两边相助情况等成分，预测刊行东说念主上述应收款不存在出现本色 性坏账风险。 针对此类政府付款审批历程较长或政府资金垂危的情况，公司将通过如下措 施确保款项收回：①严格执行公司制定的工程款催收机制，将工程款清收株连到 东说念主并纳入绩效考核，具体工程催收机制及法子详见本部分回复之“（二）工程款 催收机制”；②公司与主要客户都保持了直爽的客户关系和相助关系，公司将积 极追踪客户预算及资金景况，加强催款相似。该类别客户均莫得出现债券背信或 本色资信风险，在评释期内该等客户也基本都有陆续回款，预测改日或者收回话 收款项。 该类别触及共 1 个神情，应收账款金额 1，656.90 万元，占大额长账龄应收 账款总数比重 2.25%，占 2023 年末应收账款账面余额比重 0.17%。 （1）贵州高速公路集团有限公司诉讼案件 路土建工程施工第七合同段（YK44+140-K51+700）合同文献》，签约后龙建股份 进场施工。2014 年，工程因民工肇事及材料供应商阻工等原因停工，贵州高速 与龙建股份通过互发函件形态磋议，以刚硬补充左券形态将剩余工程由贵州高速 进行指定分包。2014 年 7 月至 2015 年 4 月时间，贵州高速在未刚硬补充左券情 况下另行寄托了中国东说念主民武装旁观部队交通第三支队、中铁十六局集团第三工程 有限公司完成剩余工程。至诉讼时，该工程依然建设完成，但未能在约依期限内 完工。 贵州高速和刊行东说念主两边因工程过时、工程范围加多等形成的亏蚀产生纠纷。 省毕节市中级东说念主民法院，案号为（2020）黔 05 民初 33 号。 贵州高速一审诉讼请求如下： ①判决被告向原告支付因被告背信导致原告寄托第三方施工加多的工程费 用悉数 4，421.7981 万元。 ②判决被告向原告支付过时交工背信金 3，230 万元。 ③判决被告补偿原告其他亏蚀悉数 592.2460 万元。 ④判决被告向原告托福贵州省清镇至织金公路土建工程施工第七合同段工 程府上。 上述用度悉数 8，244.0441 万元。 ⑤本案诉讼费及寄托决然用度由被告承担。 讼布告，2020 年 8 月，公司收到高速集团诉公司建设工程施工合同纠纷案件《变 更诉讼请求恳求书》及《对于诉讼请求金额的情况说明》。 担因工程变更产生的工程款、及误工窝工等产生的亏蚀算 107，770，985.00 元；② 判令贵州高速公路承担本案讼师费；③判令贵州高速公路承担本案全部诉讼用度。 刊行东说念主于 2020 年 11 月变更了反诉请求，刊行东说念主一审反诉请求如下： ①判令贵州高速向刊行东说念主支付因联想变更、缺项漏项、 《时刻圭表专用条件》 第 203.05 末节细办法治疗原则不对理、改用交易电及智能张拉、压浆斥地欠付 的工程款 50，980，199.68 元。 ②判令贵州高速向刊行东说念主支付因停工、窝工形成的亏蚀 51，679，416.00 元。 ③判令贵州高速向刊行东说念主支付因临时用地征用继承遥远性用地价钱支付产 生的差价 3，230，807.00 元。 ④判令贵州高速向刊行东说念主支付因安全坐褥用度计提比例由 1%提至 1.5%产 生的差价 1，880，562.32 元。 ⑤判令贵州高速承担本案全部诉讼用度。 以上用度悉数 107，770，985.00 元。 决如下： ①被告龙建股份于本判决收效之日起十五日内向原告贵州高速支付缓期监 理用度 426，452.4 元，并托福第 54-57 册，第 427-486 册工程府上。 ②反诉被告贵州高速于本判决收效之日起十五日内支付反诉原告龙建股份 停工窝工亏蚀 6，784，933 元。 ③驳回原告贵州高速的其余诉讼请求。 ④驳回反诉原告龙建股份的其余反诉请求。 一审判决后，原、被告均向贵州省高档东说念主民法院拿起上诉，案号为（2022） 黔民终 1068 号。刊行东说念主上诉请求取销一审第①、②、④项判决，改判驳回贵州 高速全部本诉诉讼请求，赞助龙建股份的全部反诉诉讼请求。 基身手实不清，裁定取销一审判决，案件发还一审法院重审。 书》。戒指本回复出具日，公司变更反诉诉讼请求已被毕节市中级东说念主民法院受 理并收到毕节市中级东说念主民法院（2023）黔05民初76号诉讼费预缴见告单。反诉 诉讼请求变更为： ①判令贵州高速公路向龙建路桥支付合同内欠付款项18，313，037.92元及 相应利息暂共计5，099，465.60元（以欠付第45期计量搪塞款2，689，340.92元为 基数，自2018年2月3日起至2019年8月19日，按中国东说念主民银行公布的同期同类贷 款 利 率 计 算 ， 自 2019 年 8 月 20 日 起 按 LPR 计 算 ， 暂 计 至 2023 年 8 月 31 日 为 保证金200万元为基数，自2015年6月28日起至2019年8月19日，按中国东说念主民银行 公布的同期同类贷款利率狡计；自2019年8月20日起按LPR狡计，暂计至2023年8 月31日为777，147.95元）； ②判令贵州高速公路向龙建路桥支付因联想变更、缺项漏项、《时刻圭表 专用条件》第203.05末节细办法治疗原则不对理、改用交易电及智能张拉、压 浆斥地欠付的工程款50，980，199.68元； ③判令贵州高速公路向龙建路桥支付因停工、窝工形成的亏蚀51，679，416 元； ④判令贵州高速公路向龙建路桥支付因临时用地征用继承遥远性用地价钱 支付产生的差价3，230，807元； ⑤判令贵州高速公路向龙建路桥支付因安全坐褥用度计提比例由1%提至 以上用度悉数131，183，488.52元（含暂计利息）。 ⑥判令贵州高速公路承担本案全部诉讼用度、决然用度及保全用度等。 变更反诉诉讼请求已被法院受理。戒指本回复出具日，该案件发还重审尚 未判决。 根据该案经办讼师分析，事实上，龙建股份的施工范围远远超越合同商定的 范围以及清单工程量中列明的工程，包括但不限于施工过程中应贵州高速或监理 要求、计谋要求进行变更等，此外，通盘过程中屡次因贵州高速原因形成窝工误 工给龙建股份形成了极大亏蚀。依该案一审审理过程中的决然机构出具的论断， 龙建股份形成的该神情工期延误唯有 97 天，非龙建股份形成的工期延误是 403 天，参考该案一审法院判决散伙，龙建股份应允担的背信株连补偿金额较小。此 外，发还重审后，若一审法院查明事实，认定决然圭表合规正当，决然内容不存 在污点，龙建股份的反诉请求亦有较大可能得到法院赞助。 由于一审法院对该案件尚未判决，刊行东说念主未对被告进行金钱保全。贵州高速 是贵州省国资委阻抑的企业，根据贵州高速 2023 年 10 月 20 日发布的评级评释， 主体评级为 AAA。贵州高速 2023 年 1-9 月净利润为 6.48 亿元，戒指 2023 年 9 月末净金钱为 1，253.26 亿元，具备偿债材干。 戒指当今，龙建股份仅根据合同商定的范围阐发 1，656.90 万元应收账款，未 将贵州高速因联想变更、缺项漏项等原因欠付的工程款 5，098.02 万元全额入账。 根据上述分析，触及贵州高速公路集团有限公司的诉讼案件刊行东说念主胜诉的可能性 较大，龙建股份的反诉请求亦有较大可能得到法院赞助，一审法院再行判决后， 预测不错收回话收账款，因此未单项计提坏账准备。 该类别共触及 2 个神情，应收账款金额 2，653.17 万元，占大额长账龄应收账 款总数比重 3.61%，占 2023 年末应收账款账面余额比重 0.28%。该两笔应收账款 历史久远，且主体履历已被工商铲除或者刊出。 针对个别神情回款过慢以致出现本色性回款风险的情况，公司制定了单项计 提坏账准备计谋。公司针对残障株连期已过时三年以上且未按合同商定付款的应 收款项单项全额计提坏账准备。同期，对于客户主体被工商铲除或者刊出的顶点 情况，公司也会对该项应收款项单项全额计提坏账准备，举例黑龙江省德明建筑 工程有限公司、黑龙江北五建设神情引导部主体履历已被工商铲除或者刊出，公 司已对应收黑龙江省德明建筑工程有限公司工程款 1，520.84 万元以及应收黑龙 江北五建设神情引导部 1，132.33 万元全额计提了坏账准备。 根据财政部发布的《企业管帐轨制》第五十三条，对预测可能发生的坏账损 失，计提坏账准备，企业计提坏账准备的方法由企业自行细目，对于其他已过时， 但无可信字据标明不行收回的应收款项（如债务单元已取销、歇业、资不抵债、 现款流量严重不及、发生严重的当然灾害等导致停产而在短时刻内无法偿付债务 等），企业不行全额计提坏账准备。刊行东说念主主要客户均为政府或国企，未发现有 在较大信用风险的情况，公司制定针对残障株连期已过时三年以上且未按合同约 定付款的情况下单项全额计提坏账准备的计谋是基于客户的信用情况、残障株连 期到期后的历史回款情况等成分轮廓议论，具有合感性。 同业业可比上市公司未公开露馅单项计提坏账准备的圭臬。戒指 2023 年末， 同业业可比上市公司按单项计提的应收账款及坏账计提比例进行比较的情况如 下： 单元：万元 单项计提坏账准备的应收 公司称号 占应收账款总数比例 计提比例 账款 山东路桥 12，011.16 0.80% 90.08% 壮盛建设 123.89 0.33% 100.00% 四川路桥 3，642.23 0.16% 55.76% 浦东建设 990.89 0.34% 100.00% 中邦交建 856，987.03 6.10% 61.86% 龙元建设 113，890.87 19.67% 34.03% 中国铁建 3，057，672.10 17.59% 38.71% 公司 8，368.07 0.87% 100.00% 上述各同业业公司单项计提的应收账款，根据各自年报露馅清晰，均为各公 司预测全部或部分难以收回的应收账款，料理理层决策后全额或部分计提坏账准 备，刊行东说念主的单项计提坏账准备计谋与同业业可比上市公司不存在紧要互异。 从单项计提坏账准备的应收账款金额和比例来看，中邦交建和中国铁建由于 其计划限制较大，因此按照单项计提坏账准备的应收账款金额也相应较高，但其 单项计提比例低于公司；山东路桥、壮盛建设、四川路桥与浦东建设 2023 年末 按单项计提的应收账款也较少，占各自应收账款账面余额比例均低于 1%，与公 司不存在紧要互异。 最近 5 年，公司应收账款未发生过本色性坏账亏蚀，亦不存在需要单项计提 的、残障株连期已过时三年以上且未按合同商定付款的应收款项。 综上，公司大额长账龄应收账款形成的原因主要为预留质保金沙门未达到合 同商定的结算节点所致，该部分应收账款占逐项分析的大额长账龄应收账款总数 比重 79.72%，不触及应收账款过时的情况，预测改日在达到结算节点时即可收 到回款。对于残障株连期满三年且未按合同商定付款的款项公司依然全额计提坏 账，占逐项分析的大额长账龄应收账款总数比重 3.61%。此外，个别神情因当地 政府付款审批历程较长或资金垂危暂时未能收回全部款项，但最近三年刊行东说念主仍 陆续收到该类神情的回款，预测改日本色性坏账可能性较小，且此种情况应收账 款占逐项分析的大额长账龄应收账款总数比重 14.42%，占 2023 年末应收账款账 面余额比重为 1.11%，占比较低，且是积年累计形成，对评释期当期影响很小， 现有应收账款坏账计提比例及金额也或者苦衷该类应收账款改日发生坏账的可 能风险。 最近 5 年，公司应收账款未发生过本色性坏账亏蚀，亦不存在需要单项计提 的应收款项，且主要客户为政府机构及国有企业，信用风险较小，不存在后续无 法收回的风险，相关坏账准备计提充分。 （二）工程款催收机制 公司应收账款主要为已完工已结算但尚未支付的工程款，基于业务性质和客 户情况，公司与业主方保持着直爽相似，推动神情付款程度恳求等结算府上审核 进展，束缚推动结算与回款。评释期内公司全体回款情况直爽，评释期各期差异 回款 159.25 亿元、202.31 亿元和 155.31 亿元，占营业收入比例差异为 104.78%、 同期，为提高资金流动性，促进资金良性轮回，公司成就了工程款催收机制， 公司工程款催收主要法子如下： 神情部下达年度清收揣测打算比例，并将此纳入两级绩效考核揣测打算； 参加，各权属单元按月陈述工程款清收回款情况； 催款回收。 （三）按照同业业可比公司应收账款坏账准备计提比例、合同金钱减值计 提比例的中位值模拟测算对公司财务数据和刊行条件的影响 例的中位值模拟测算对公司财务数据和刊行条件的影响 假定按照评释期各年度同业业可比公司应收账款、合同金钱减值计提比例的 中位值测算，2021 年度至 2023 年度，对各年度往日损益的税后影响金额差异为 -1，070.39 万元、-4，763.68 万元和-22，481.61 万元，占各年度往日扣非前包摄 于母公司股东的净利润比重差异为 3.98%、13.64%和 67.28%，占各年度往日扣非 后包摄于母公司股东的净利润比重差异为 4.09%、14.05%和 67.50%。 经模拟测算治疗后最近三年的归母净利润及扣非后归母净利润均为正，且调 整后最近三年平均加权平均净金钱收益率（扣除非频繁损益前后孰低）为 9.32%， 高于 6%，餍足向不特定对象刊行可转变公司债券的刊行条件。 可比公司的减值计提比例中位值对公司财务数据和刊行条件的影响 假定按照评释期各年度同业业可比公司应收账款、合同金钱减值计提比例的 中位值模拟测算，同期议论账龄连气儿狡计，2021 年度至 2023 年度，其对各年度 往日损益的税后影响金额差异为 4，238.35 万元、-8，819.23 万元和-21，140.06 万元，经治疗后的归母净利润（扣除非频繁损益前后孰低）差异为 30，438.65 万元、25，076.06 万元和 12，165.80 万元。 经模拟测算治疗后最近三年的归母净利润及扣非后归母净利润均为正，且调 整后最近三年平均加权平均净金钱收益率（扣除非频繁损益前后孰低）为 10.10%， 高于 6%，餍足向不特定对象刊行可转变公司债券的刊行条件。 （四）相关坏账准备计提是否充分 综上，公司长账龄应收账款主淌若由于预留质保金、业主按照合同商定收款 程度支付工程款以及业主决算、拨付工程款手续繁琐等原因，且主要客户为政府 机构及国有企业，当地财政情况各有不同，无紧要信用风险，不存在后续无法收 回的风险，相关坏账准备计提充分。同期，公司成就了工程款催收机制，积极落 实催收株连，同期纳入绩效考核体系。 另外，按照同业业可比公司应收账款坏账准备计提比例、合同金钱减值计提 比例的中位值模拟测算，对公司财务数据不存在紧要影响，餍足向不特定对象发 行可转变公司债券的刊行条件。 三、核查圭表及核查认识 （一）核查圭表 针对问题 1 相关事项，保荐机构、呈报管帐师主要履行了如下核查圭表： 同、结算模式、信用计谋等； 评价刊行东说念主的应收账款坏账准备的计提计谋是否严慎合理； 合感性； 对比； 重差异为 57.92%、44.24%和 41.81%，并针对评释期内的交易金额及往返余额执 行函证圭表； 关业务把持东说念主员，了解刊行东说念主与主要客户相助情况过甚坐褥、计划和交易情况， 分析刊行东说念主应收账款是否存在减值风险； 况分析应收账款的坏账准备计提圭臬的合感性以及坏账计提的准确性； 等情况，同期，查询同花顺债券背信信息； 及回款情况等； 合信用计谋、期后回款、所在地财政情况等，逐项分析大额未收回款项是否存在 后续无法收回的风险； 的神情施工合同、神情交工文凭和齐备决算审计评释以及神情累计回款明细等， 聚会交工时刻、齐备决算审计时刻，逐项分析大额长账龄应收账款是否存在后续 无法收回的风险，同期赢得部分神情永远未完成齐备决算审计的说明； 款支付条件关联案例，并与刊行东说念主进行对比； 况并与刊行东说念主进行对比； 司财务数据和刊行条件的影响。 （二）核查认识 经核查，保荐机构、呈报管帐师以为： 务性质、回款周期、历史坏账准备计提比例以及一贯性原则等成分细目，具备合 感性，且评释期内应收账款坏账准备计提的管帐计谋未进行治疗，具有一致性， 不存在哄骗管帐计谋、管帐揣测调度功绩的情况，坏账准备计提充分； 度支付工程款以及业主决算、拨付工程款手续繁琐等原因，且主要客户为政府机 构及国有企业，当地财政情况各有不同，无紧要信用风险，不存在后续无法收回 的风险，相关坏账准备计提充分。 （本页无正文，为龙建路桥股份有限公司《对于龙建路桥股份有限公司向不特定 对象刊行可转变公司债券的审核中情认识落实函的回复》之盖印页） 龙建路桥股份有限公司 年 月 日 刊行东说念主董事长声明 本东说念主已进展阅读《对于龙建路桥股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司 债券的审核中情认识落实函的回复》的全部内容，阐发回复的内容不存在无理记 载、误导性述说或紧要遗漏，并对其信得过性、准确性、完好意思性、实时性承担相应 的法律株连。 刊行东说念主董事长署名： 田玉龙 龙建路桥股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为中银国际证券股份有限公司《对于龙建路桥股份有限公司向不 特定对象刊行可转变公司债券的审核中情认识落实函的回复》之署名盖印页） 保荐代表东说念主： 费霄雨 蒋志刚 中银国际证券股份有限公司 年 月 日 保荐机构（主承销商）法定代表东说念主、董事长声明 本东说念主已进展阅读《对于龙建路桥股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司 债券的审核中情认识落实函的回复》的全部内容，了解回复评释触及问题的核查 过程、本公司的内核和风荆棘抑历程，阐发本公司按照奋发守法原则履行核查程 序，回复评释中不存在无理纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其信得过性、准 确性、完好意思性、实时性承担相应的法律株连。 法定代表东说念主、董事长署名： 宁 敏 中银国际证券股份有限公司 年 月 日 股份 对于 路桥 股份有限公司 龙建
